建设工程施工合同纠纷 （2017）辽09民初2号

本案争议焦点为违约责任及赔偿范围应如何认定。该焦点问题的确定应主要从合同的履行情况以及造成的损失等方面进行考查。关于违约责任的认定问题。根据本案查明的事实可知，兴天房地产所负主要合同义务，是依约完成山皮土方量测量、岩土设计和山皮土爆破回填工程，其在收到中泽环保的进场通知单后，即垫付资金并组织施工人员及设备进场施工，已适当履行了合同义务。在合同履行过程中，因中泽环保未能履行进场通知单中所约定提供炸药的合同义务，致使兴天房地产的爆破回填工作被迫中止，最终导致工程被迫停工并撤场，其行为已违反了合同约定，构成违约，应承担违约责任。中泽环保虽提出爆破回填工作停工的原因是兴天房地产拖欠施工队劳动报酬的辩解意见，但其所提用以支持该事实主张的证人证言均为庭外所作，不能单独作为定案的依据，中泽环保又未能进一步提交其他证据支持其主张，故本院对其所提此项意见不予支持。关于合同履行情况及损失的认定问题。中泽环保于2016年11月委托辽宁省第四地质大队，就案涉工程的土方量进行测量，得出土石方工程总量为131033.56立方米的结论，该数值高于原兴天房地产单方委托的测量结果，兴天房地产于本次庭审中对该结论予以认可

本案争议焦点为违约责任及赔偿范围应如何认定。该焦点问题的确定应主要从合同的履行情况以及造成的损失等方面进行考查。关于违约责任的认定问题。根据本案查明的事实可知，兴天房地产所负主要合同义务，是依约完成山皮土方量测量、岩土设计和山皮土爆破回填工程，其在收到中泽环保的进场通知单后，即垫付资金并组织施工人员及设备进场施工，已适当履行了合同义务。在合同履行过程中，因中泽环保未能履行进场通知单中所约定提供炸药的合同义务，致使兴天房地产的爆破回填工作被迫中止，最终导致工程被迫停工并撤场，其行为已违反了合同约定，构成违约，应承担违约责任。中泽环保虽提出爆破回填工作停工的原因是兴天房地产拖欠施工队劳动报酬的辩解

辽宁省阜新市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）辽09民初2号原告（反诉被告）：辽宁兴天地业房地产有限公司，住所地：沈阳市沈河区大西路47号509室。法定代表人：孙平平，该公司董事长。委托代理人：吴铎，辽宁夏森律师事务所律师。被告（反诉原告）：彰武中泽亿鑫环保能源科技发展有限公司，住所地：彰武县二道河子乡赏屯村村北一号。法定代表人：刘丽，该公司经理。委托代理人：刘宏生，辽宁同兴律师事务所律师……