买卖合同纠纷 （2019）皖1822民初2331号
裁判要旨
原告广德通德公司与被告马鞍山刃模公司签订的《购销合同》是双方的真实意思表示，且不违反有关法律法规，应为合法有效，双方都应当按照约定履行各自的合同义务。 原告广德通德公司按照该《购销合同》的约定，支付了合同价款的30%的预付货款，即18000元，被告马鞍山刃模公司就应当按照合同约定在15日内交付安装案涉设备产品，被告马鞍山刃模公司逾期一直未交付案涉设备产品，被告马鞍山刃模公司应当承担违约的民事责任。 被告马鞍山刃模公司辩称，涉案设备产品双方口头约定就设备规格多次进行修改，导致交付延期，被告马鞍山刃模公司对此未提举证据予以证明，同时该案涉《购销合同》备注明确，合同的变更及修改必须经双方同意，以书面形式修改，故本院对被告马鞍山刃模公司此节辩称不予采信。 因本案原、被告双方对案涉设备产品的交付有明确约定期限，被告马鞍山刃模公司逾期时间过长，导致继续履行案涉合同，原告广德通德公司已无法实现合同目的，故原告广德通德公司要求解除原、被告双方于2018年12月20日签订的《购销合同》，本院予以支持。 因被告马鞍山刃模公司的违约行为导致案涉合同解除，故被告马鞍山刃模公司应当返还原告广德通德公司已付的设备
摘要
广德通德电气设备有限公司与马鞍山市瑾粤数控刃模制造有限公司、袁孔成买卖合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
安徽省广德县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）皖1822民初2331号 原告（反诉被告）：广德通德电气设备有限公司，住所地：安徽省宣城市广德县经济开发区北区广溧大道9号，统一社会信用代码91341822556305213K 法定代表人：黄光华，该公司执行董事兼总经理。 委托代理人：夏锴，安徽宣广律师事务所律师。 被告（反诉原告）：马鞍山市瑾粤数控刃模制造有限公司，住所地：马鞍山市博望区……