建设工程施工合同纠纷 （2016）宁01民终1246号

原告宁夏凯航钢结构工程有限公司与被告宁夏金熊食品有限公司签订的《钢结构工程承包合同》，主体和内容均真实合法，为有效合同，双方均应遵照履行。原告完成了施工项目后，被告已实际占有使用，双方并于2016年1月6日进行了工程结算，被告应按照结算书确定的工程价款及时向原告支付剩余工程款。原告要求被告支付剩余工程款620490元，被告辩称按照合同约定应扣除质保金78615元（工程总造价2620490元的3%），根据合同约定的质保金一年后支付，现尚未到期，故对被告扣除质保金78615元抗辩主张，法院予以支持，被告应向原告支付的工程款为541875元；原告要求被告支付逾期付款利息31976元，被告辩称剩余工程款支付的前提条件是交付工程竣工资料、工程经竣工验收合格，至今原告未向被告提交涉案工程的竣工资料，被告并反诉要求原告交付涉案工程竣工资料，根据法庭审理查明的事实，以及合同中关于工程完工原告需向被告提交竣工资料并工程验收合格后，被告予以付款的约定，被告虽已办理了涉案车间产权证，但不能以此推定原告已向被告交付了相关资料，原告也无其他证据予以证实其已经按照合同的约定履行了交付工程竣工资料的义务，故对原告要

原告宁夏凯航钢结构工程有限公司与被告宁夏金熊食品有限公司签订的《钢结构工程承包合同》，主体和内容均真实合法，为有效合同，双方均应遵照履行。原告完成了施工项目后，被告已实际占有使用，双方并于2016年1月6日进行了工程结算，被告应按照结算书确定的工程价款及时向原告支付剩余工程款。原告要求被告支付剩余工程款620490元，被告辩称按照合同约定应扣除质保金78615元（工程总造价2620490元的3%），根据合同约定的质保金一年后支付，现尚未到期，故对被告扣除质保金78615元抗辩主张，法院予以支持，被告应向原告支付的工程款为541875元；原告要求被告支付逾期付款利息31976元，被告辩称剩余工程

宁夏回族自治区银川市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）宁01民终1246号上诉人（原审被告、反诉原告）：宁夏金熊食品有限公司。住所地宁夏回族自治区永宁县望远工业园区人和西侧、规划路南侧。法定代表人熊均，系该公司经理。委托诉讼代理人：苏志峰，宁夏辅德律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈琳，宁夏辅德律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：宁夏凯航钢结构工程有限公司。住所地宁夏回族自治永宁……