建设工程施工合同纠纷 （2017）内01民终3790号

石建平为吴俊峰承揽的鼎盛国际A13#楼做内墙腻子工程，双方结算工程款合计为703828元（653828元+50000元），已支付120000元工程款，尚欠583828元没争议。本案的争议焦点为双方结算时抵账的A13#楼一单元一层01-2号房屋是否能实际交付并核减工程款？实际施工人吴俊峰是直接从鼎盛公司承揽的工程还是从市建公司承揽的工程？市建公司与鼎盛公司承担什么责任？首先，双方约定的的抵顶A13#楼一单元一层01-2号房屋虽然石建平已经接收并装修，但该房于2015年4月11日由鼎盛公司出售给了王喜叶，该房屋合同至今不能变更在石建平名下，约定的抵顶房屋不能按照约定全面履行。故石建平请求支付拖欠的工程款的诉讼请求予以支持，该房屋涉及的其它问题可协商或另行诉讼解决。石建平请求的从2014年7月7日开始按照银行同期贷款利率四倍计算逾期利息损失直至付清之日的请求，因为双方没有明确约定，应按照中国人民银行同期同类贷款利率计算。其中533828元工程款的起算日为2014年7月8日，计算至付清为止，50000元工程款的起算日为2015年12月17日，计算至付清为止。其次，鼎盛公司提交的鼎盛公司与市建公

石建平为吴俊峰承揽的鼎盛国际A13#楼做内墙腻子工程，双方结算工程款合计为703828元（653828元+50000元），已支付120000元工程款，尚欠583828元没争议。本案的争议焦点为双方结算时抵账的A13#楼一单元一层01-2号房屋是否能实际交付并核减工程款？实际施工人吴俊峰是直接从鼎盛公司承揽的工程还是从市建公司承揽的工程？市建公司与鼎盛公司承担什么责任？首先，双方约定的的抵顶A13#楼一单元一层01-2号房屋虽然石建平已经接收并装修，但该房于2015年4月11日由鼎盛公司出售给了王喜叶，该房屋合同至今不能变更在石建平名下，约定的抵顶房屋不能按照约定全面履行。故石建平请求支付拖欠的

.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}呼和浩特市中级人民法院p t ” > 民 事 判 决 书（2017）内01民终3790号上诉人（原审被告）：内蒙古鼎盛华青房地产开发有限公司。法定代表人：赵国青，该公司经理。委托诉讼代理人：张英芳，内蒙古启伦律师事务所律师。委托诉讼代理人：张旭，内蒙古启伦律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：吴俊峰，无固定职业……