建设工程施工合同纠纷 （2019）渝02民终2165号

都灵公司的法定代表人刘文巍在承接贝林公司转包的南山绿庭20-23号楼及1号地下车库工程后，以都灵公司的名义将其中的22号、23号及1号地下车库分包给不是其职工的自然人张道美施工，因张道美不具有建筑施工资质，违反了法律法规的规定，双方于2010年11月19日签订的《内部承包经营合同》无效。在施工过程中，因多种原因，张道美于2011年6月30日停工退场。2011年8月26日，在现场监理、业主代表等相关人员的共同参与下，张道美、刘文巍、程学军对22号、23号楼及1号地下车库未完工程量进行了确认，余下工程由都灵公司另行组织施工完成。虽然双方签订的合同无效，但双方对张道美实际完成的工程量进行了确认，并交付给了都灵公司，故都灵公司应按照合同约定支付工程款。针对双方争议的问题，根据双方提供的证据和庭审查明的事实，一审法院评判如下：一、关于张道美已完工程价款。根据2011年8月26日双方对22号、23号楼及1号地下车库张道美未完工程量的确认，本院依法委托了中介机构进行了司法鉴定，原被告对22号、23号楼及1号车库竣工图A轴-D轴交1轴-6轴（车库轴线）施工范围无异议，可确定的工程造价鉴定金额为4201

都灵公司的法定代表人刘文巍在承接贝林公司转包的南山绿庭20-23号楼及1号地下车库工程后，以都灵公司的名义将其中的22号、23号及1号地下车库分包给不是其职工的自然人张道美施工，因张道美不具有建筑施工资质，违反了法律法规的规定，双方于2010年11月19日签订的《内部承包经营合同》无效。在施工过程中，因多种原因，张道美于2011年6月30日停工退场。2011年8月26日，在现场监理、业主代表等相关人员的共同参与下，张道美、刘文巍、程学军对22号、23号楼及1号地下车库未完工程量进行了确认，余下工程由都灵公司另行组织施工完成。虽然双方签订的合同无效，但双方对张道美实际完成的工程量进行了确认，并交

重庆市第二中级人民法院民 事 判 决 书（2019）渝02民终2165号上诉人（原审被告、反诉原告）：重庆都灵建筑劳务有限公司，住所地重庆市万州区沙龙路三段**，统一社会信用代码91500101784242090D。法定代表人：刘文巍，总经理。委托诉讼代理人：易良明，重庆市万州区长岭法律服务所法律工作者。被上诉人（原审原告、反诉被告）：张道美，女，汉族，1970年9月16日生，重庆市万州区人。委托……