建设工程施工合同纠纷 （2018）冀01民终338号
裁判要旨
原、被告签订地面防腐技术协议、工程承包协议是双方当事人真实意思表示，主体合法、内容不违反法律规定，法律应予保护。原告按协议约定履行了施工义务，被告应当给付工程款832564.83元。但原告的施工存在质量问题经被告催告后原告未进行修理或者返工、改建，参照中蚀国际防腐技术研究院（北京）有限公司出具的鉴定报告，被告应给付的工程款应当扣除因原告工程质量不合格给被告造成的财产损失750372元后为82192.83元，并应承担鉴定费65000元。因纺丝车间二楼也失去防腐蚀效果，所造成的损失尚未鉴定，故本院对该部分不予处理。原告要求给付逾期工程款的利息，因双方没有约定，应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息，以82192.83元为本金，从工程完工的2012年3月15日开始至实际履行之日止。判决：一、被告河北吉藁化纤有限责任公司给付原告中意达建设有限公司工程款82192.83元，并给付该款自2012年3月15日开始至实际履行之日止按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算的利息；二、本案鉴定费65000元，由原告中意达建设有限公司负担；上述一、二条在本判决生效后七日内履行。案件受理费123
摘要
中意达建设有限公司、河北吉藁化纤有限责任公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
河北省石家庄市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）冀01民终338号上诉人（原审原告）：中意达建设有限公司，住所地郑州市高新区樱花街5号。组织机构代码：76485554-3。法定代表人：宋保军，系该公司总经理。委托诉讼代理人：王卫国，河北尅志律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：河北吉藁化纤有限责任公司，住所地河北省石家庄市藁城区东宁路2号。统一社会信用代码：9113018210789213……