建设工程合同纠纷 （2014）郑民四终字第380号

文泰公司与天源公司签订的《工程合同书》系双方的真实意思表示，成立并有效。合同法第六十条第一款规定：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。该《工程合同书》载明：工期为30天（自第一次付款之日起）。双方认可2012年4月7日刘向辉出具的《借条》系文泰公司首次向天源公司支付预付款。根据上述约定，本案所涉工程工期30天应自2012年4月7日起至2012年5月6日止。2012年6月11日文泰公司给天源公司发出的《解除合同通知书》，依照合同法第九十六条该合同自通知到达时解除。合同法第九十七条规定：合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。审理中，双方认可文泰公司已支付天源公司预付款19万元。文泰公司请求天源公司退还预付款19万元，有据、合法，应予支持。但已用到工程施工中的天源公司提供的货物材料款，应予扣除。就这部分货物材料款的价值：第一，根据天源公司举证的2012年4月22日张玉安出具的《长通公司发货单》显示：工程名称：长城4S店，GZ1钢柱13根、GZ4钢柱6根，天源公司依2012年9月30日其编制的《工程

文泰公司与天源公司签订的《工程合同书》系双方的真实意思表示，成立并有效。合同法第六十条第一款规定：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。该《工程合同书》载明：工期为30天（自第一次付款之日起）。双方认可2012年4月7日刘向辉出具的《借条》系文泰公司首次向天源公司支付预付款。根据上述约定，本案所涉工程工期30天应自2012年4月7日起至2012年5月6日止。2012年6月11日文泰公司给天源公司发出的《解除合同通知书》，依照合同法第九十六条该合同自通知到达时解除。合同法第九十七条规定：合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施

河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）郑民四终字第380号上诉人（原审被告、反诉原告）河南天源钢构彩板工程有限公司。法定代表人刘殿卿，总经理。委托代理人周从善，河南明天律师事务所律师。委托代理人常瑞生，河南明天律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）河南文泰物业服务有限公司。法定代表人朱军四，经理。委托代理人李黔，河南久灵律师事务所律师。上诉人河南天源钢构彩板工程有限公司（以……