承揽合同纠纷 （2019）黑01民终4510号

旺雀公司与力欧公司于2017年8月28日签订加工承揽合同系双方真实意思表示，合法有效，该合同对双方具有法律约束力，双方应当按照约定全面履行自己的义务。力欧公司辩称，其已承担旺雀公司的工作人员旅游支出，故不应承担延期交车的违约责任。因力欧公司并未提供证据证明为旺雀公司的工作人员支付了旅游费用，亦不能证明支付了旅游费用就不应承担违约责任，故力欧公司的该项抗辩，不予支持。力欧公司辩称，2017年10月26日已经符合交车条件，迟延交车是由于旺雀公司方要求对车辆进行改装。旺雀公司会同雀巢公司的工作人员于2017年11月16日才进行验收。但力欧公司并未提供证据证实2017年10月26日已经符合交车条件，并履行了告知旺雀公司取车的义务。双方当事人在履行合同过程中，没有证据证明对车辆交付日期条款进行修改或重新约定，应视为按原约定的日期交付车辆。力欧公司辩称，25吨车发生交通事故，导致案外人迟延交付，进而影响其向旺雀公司交付车辆。根据《中华人民共和国合同法》第一百二十一条“当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决”之规定，因案

旺雀公司与力欧公司于2017年8月28日签订加工承揽合同系双方真实意思表示，合法有效，该合同对双方具有法律约束力，双方应当按照约定全面履行自己的义务。力欧公司辩称，其已承担旺雀公司的工作人员旅游支出，故不应承担延期交车的违约责任。因力欧公司并未提供证据证明为旺雀公司的工作人员支付了旅游费用，亦不能证明支付了旅游费用就不应承担违约责任，故力欧公司的该项抗辩，不予支持。力欧公司辩称，2017年10月26日已经符合交车条件，迟延交车是由于旺雀公司方要求对车辆进行改装。旺雀公司会同雀巢公司的工作人员于2017年11月16日才进行验收。但力欧公司并未提供证据证实2017年10月26日已经符合交车条件，并

黑龙江省哈尔滨市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）黑01民终4510号上诉人(原审被告、反诉原告)：河南力欧畜牧装备科技股份有限公司，住所地河南省新乡市高新区开元路中段18号。法定代表人：祁才，总经理。委托诉讼代理人：祁水生，男，该公司员工。被上诉人(原审原告、反诉被告)：哈尔滨旺雀货物运输有限公司，住所地黑龙江省哈尔滨市双城区供排水公司南侧的2号商服。法定代表人：徐宝庭，总经理。委托诉讼……