建设工程施工合同纠纷 （2015）济民五终字第272号

根据1999年8月16日，英泰公司、山东省某（集团）第一有限公司与台湾某实业开发有限公司签署的协议书。可以确认山东儒商学院就是英泰公司等三单位合资举办的。杨佐仁是三方聘任的筹备负责人、院长。因此杨佐仁以山东儒商学院的名义对外签订的合同，行使的是职务行为。没有证据证明杨佐仁使用的山东儒商学院的公章是其私刻。因此不能认定是杨佐仁的个人行为。杨佐仁以山东儒商学院名义与签订的建设工程施工合同是有效合同。新城公司进行施工后，山东儒商学院没有按照合同约定支付相应工程进度款，造成工程停工。因此，山东儒商学院应按照新城公司已实际完成的施工部分向新城公司支付相应价款即98万元，并赔偿因停工给新城公司造成的经济损失190635.42元。根据国务院《社会力量办学条例》第十八条规定，教育机构取得办学许可证后，应当依照有关社会力量举办非企业单位登记的行政法规登记，方可开展教育、教学活动。但山东儒商学院取得办学许可证后未按规定办理非企业单位登记，不具备民事主体资格。故山东儒商专修学院的举办人对筹建过程中产生的债务应承担连带清偿责任，且任何一个举办人都负有清偿全部债务的义务。现新城公司仅要求举办人之一即英泰公司对工

根据1999年8月16日，英泰公司、山东省某（集团）第一有限公司与台湾某实业开发有限公司签署的协议书。可以确认山东儒商学院就是英泰公司等三单位合资举办的。杨佐仁是三方聘任的筹备负责人、院长。因此杨佐仁以山东儒商学院的名义对外签订的合同，行使的是职务行为。没有证据证明杨佐仁使用的山东儒商学院的公章是其私刻。因此不能认定是杨佐仁的个人行为。杨佐仁以山东儒商学院名义与签订的建设工程施工合同是有效合同。新城公司进行施工后，山东儒商学院没有按照合同约定支付相应工程进度款，造成工程停工。因此，山东儒商学院应按照新城公司已实际完成的施工部分向新城公司支付相应价款即98万元，并赔偿因停工给新城公司造成的经济损

山东省济南市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）济民五终字第272号上诉人（原审被告）山东省英泰房地产公司，住所地济南市。法定代表人韩庆云，总经理。委托代理人王磊，男，1980年12月7日出生，汉族，该公司职工，住济南市。委托代理人张普，男，1989年8月10日出生，汉族，该公司职工，住济南市。被上诉人（原审原告）山东新城建工股份有限公司，住所地山东省淄博市桓台县。法定代表人耿玉金，董事长。……