建设工程合同纠纷 （2021）辽01民终2990号

本案《工程劳务分包合同》、《机械设备租赁合同》虽为才益公司、市政公司与排水公司签订，但经庭审查明的事实，第三人在收到排水公司给付的工程款后，即转给王秀莲，故王秀莲为案涉工程的总承包方。王秀莲将钢板桩支护工程转包给王传峰实际施工，王传峰为钢板桩支护工程的实际施工人。王传峰施工完毕，王秀莲应承担给付工程款的责任并承担逾期给付的违约责任。依据工程量签证单、出库单、欠条等证据，王传峰主张的工程款事实清楚，数额确定，王秀莲应承担给付责任。排水公司作为案涉工程的发包方，应在欠付工程款的范围内承担给付责任。依据《工程劳务分包合同》、《机械设备租赁合同》之约定，付款方式为工程完工具备使用条件付40%，第二年达到验收标准后付30%。案涉工程两个标段在四份合同约定的暂定总价为23,953,120元。截至工程完工之日（2019年12月31日），排水公司应付工程款至40%，按照合同约定的暂定价应付款为9,581,248元（23,953,120元×40%）；案涉工程并已经过验收。排水公司提出功能性验收并非竣工验收，无相应的事实及法律依据，原审法院对排水公司的上述抗辩意见不予采信。依据上述付款方式之约定，截至工程

本案《工程劳务分包合同》、《机械设备租赁合同》虽为才益公司、市政公司与排水公司签订，但经庭审查明的事实，第三人在收到排水公司给付的工程款后，即转给王秀莲，故王秀莲为案涉工程的总承包方。王秀莲将钢板桩支护工程转包给王传峰实际施工，王传峰为钢板桩支护工程的实际施工人。王传峰施工完毕，王秀莲应承担给付工程款的责任并承担逾期给付的违约责任。依据工程量签证单、出库单、欠条等证据，王传峰主张的工程款事实清楚，数额确定，王秀莲应承担给付责任。排水公司作为案涉工程的发包方，应在欠付工程款的范围内承担给付责任。依据《工程劳务分包合同》、《机械设备租赁合同》之约定，付款方式为工程完工具备使用条件付40%，第二年达

辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）辽01民终2990号上诉人（原审被告）：沈阳市排水公司，住所地：沈阳市沈河区文萃路34号。法定代表人：海洋，系该公司总经理。委托诉讼代理人：李晶，系辽宁同方律师事务所律师。委托诉讼代理人：张肇冬，男，1990年1月8日出生，汉族，住址沈阳市沈河区，系该公司员工。被上诉人（原审原告）：王传峰，男，1971年9月21日出生，汉族，住址山东省临邑县。……