（2021）辽13民终904号

原告虽属于借用朝阳北方矿业工程有限公司资质与被告嘉山公司的前身建平县万寿南山铁矿选厂签订《竖井下掘工程采矿工程承包合同》，但从协议的内容来看，该协议属于劳务承包合同，依法成立并有效。原告与被告嘉山公司已按照协议约定履行了各自的义务，原告因铁路建设征占被告嘉山公司矿区而停止施工，双方不再履行合同确定的义务，现原告不能提供充分的证据证明原告停止施工造成的具体损失数额，且原告及被告嘉山公司对因铁路建设征占矿区而停工均无主观过错，故被告嘉山公司不存在因自身过错而违约的情形，无需向原告承担违约责任，该合同已经客观履行不能。被告嘉山公司与原告对开采交付的矿石总价款等尚未结算，待结算后相关权利人可另行主张权利。本案案由应为矿山征占补偿费用分配纠纷。原告是否有权分配矿山征占补偿款是本案双方争议的焦点。一审法院认为，原告无权分配该矿山征占补偿款，理由为：首先，原告作为劳务承包人，被告嘉山公司已经支付其劳务对价，原告不能提供证据证明其由于铁路征占受到损失应予补偿及具体应当补偿的数额，在合同没有约定的情况下，无权分配征占补偿款；其次，原告根据劳务承包合同约定完成的竖井工程、巷道工程、及原告开采的由被告嘉山公

原告虽属于借用朝阳北方矿业工程有限公司资质与被告嘉山公司的前身建平县万寿南山铁矿选厂签订《竖井下掘工程采矿工程承包合同》，但从协议的内容来看，该协议属于劳务承包合同，依法成立并有效。原告与被告嘉山公司已按照协议约定履行了各自的义务，原告因铁路建设征占被告嘉山公司矿区而停止施工，双方不再履行合同确定的义务，现原告不能提供充分的证据证明原告停止施工造成的具体损失数额，且原告及被告嘉山公司对因铁路建设征占矿区而停工均无主观过错，故被告嘉山公司不存在因自身过错而违约的情形，无需向原告承担违约责任，该合同已经客观履行不能。被告嘉山公司与原告对开采交付的矿石总价款等尚未结算，待结算后相关权利人可另行主张权

辽宁省朝阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）辽13民终904号上诉人（原审原告）：李先碰，男，1977年10月20日出生，畲族，农民，住福建省福鼎市。委托诉讼代理人：茹云飞，辽宁三燕律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：建平县嘉山矿业有限公司，住所地：建平县万寿街道西村**。法定代表人：于海舰，执行董事。委托诉讼代理人：张贵为，男，1965年10月26日出生，汉族，该公司副经理，住沈阳市……