建设工程施工合同纠纷 （2017）冀01民终2127号

原、被告所签污水处理工程及设备安装合同依法成立，双方均应依约履行各自的义务。本案合同所涉两个项目中，南乐乡停车区污水处理项目未经验收和评审，依照双方所签合同，合同约定的价款是暂定价，只有经过验收、评审后，才能确定双方的最终结算价，现南乐乡项目至今未予验收、评审，最终结算价无法确定，待工程经验收、评审确定最终结算价后，被告富润公司依双方所签合同具实向原告结算相应的价款。南村停车区污水处理项目原告未依约完成是受该停车服务区整体工程的影响所造成，现服务区整体工程处于停滞状态，作为配套工程该污水处理项目未完成不应归责于原告，工程工期应相应予以顺延，待该项目具备施工条件后，应依约自条件具备之日起一个月内完成该工程的施工。综上所述，原告主张解除与富润公司于2011年5月11日签订的《污水处理工程及设备安装合同》并支付价款670250元及利息的请求，缺乏事实和法律依据，本院对此不予支持。被告主张合同应继续履行反诉请求成立，本院对此予以支持；其向原告主张支付违约金238800元的理由不当，本院对此不予支持。被告一建公司不是本案污水处理工程及设备安装合同的当事人，原告要求其与富润公司共同支付合同价款，于

原、被告所签污水处理工程及设备安装合同依法成立，双方均应依约履行各自的义务。本案合同所涉两个项目中，南乐乡停车区污水处理项目未经验收和评审，依照双方所签合同，合同约定的价款是暂定价，只有经过验收、评审后，才能确定双方的最终结算价，现南乐乡项目至今未予验收、评审，最终结算价无法确定，待工程经验收、评审确定最终结算价后，被告富润公司依双方所签合同具实向原告结算相应的价款。南村停车区污水处理项目原告未依约完成是受该停车服务区整体工程的影响所造成，现服务区整体工程处于停滞状态，作为配套工程该污水处理项目未完成不应归责于原告，工程工期应相应予以顺延，待该项目具备施工条件后，应依约自条件具备之日起一个月内

河北省石家庄市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）冀01民终2127号上诉人（原审原告、反诉被告）：上海双昊环保科技有限公司，住所地上海市嘉定区安亭镇谢春路1300弄7号1幢A区。法定代表人：杨宏军，该公司董事长。委托诉讼代理人：高云飞，河北远曌律师事务所律师。上诉人（原审被告、反诉原告）：石家庄市富润房地产开发有限公司，住所地石家庄市新华区清真寺街136号。法定代表人：宋保江，该公司董事长……