建设工程施工合同纠纷 （2014）威民一终字第556号

2012年9月16日，广东宏大建筑安装工程有限公司威海分公司与被告广东永盛建筑工程有限公司签订的《人杰地灵花园项目第一期续建住宅楼工程及新建工程施工合同》是双方当事人真实意思表示，符合有关的法律规定，为有效合同。2013年1月30日，被告东莞市润信融资担保有限公司向广东宏大建筑安装工程有限公司威海分公司出具的《承包商履约保函》系其真实意思表示，符合有关法律的规定，为有效合同。涉案合同签订后，原告于2012年9月18日向被告发出《开工通知书》，且被告广东永盛建筑工程有限公司的现场负责人李登如于同日签收，故续建四栋公寓楼的工期自2012年9月18日至2013年4月16日，共计210天。因工期延误，原告于2013年6月10日向被告广东永盛建筑工程有限公司发出合同解除通知书，此时工期己延误了54天，该通知书于2013年6月13日由被告广东永盛建筑工程有限公司签收，被告广东永盛建筑工程有限公司接到上述通知书后，分别于2013年6月15日、6月17日、6月29日、7月5日与原告进行了磋商，并形成了解除施工合同会议纪要，对己完工程量进行确认，清、退场费用进行协商，上述行为表明被告广东永盛建筑工程有限

2012年9月16日，广东宏大建筑安装工程有限公司威海分公司与被告广东永盛建筑工程有限公司签订的《人杰地灵花园项目第一期续建住宅楼工程及新建工程施工合同》是双方当事人真实意思表示，符合有关的法律规定，为有效合同。2013年1月30日，被告东莞市润信融资担保有限公司向广东宏大建筑安装工程有限公司威海分公司出具的《承包商履约保函》系其真实意思表示，符合有关法律的规定，为有效合同。涉案合同签订后，原告于2012年9月18日向被告发出《开工通知书》，且被告广东永盛建筑工程有限公司的现场负责人李登如于同日签收，故续建四栋公寓楼的工期自2012年9月18日至2013年4月16日，共计210天。因工期延误，

山东省威海市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）威民一终字第556号上诉人（原审被告）广东永盛建筑工程有限公司。法定代表人吴启英，总经理。委托代理人张昌，广东格正律师事务所律师。被上诉人（原审原告）广东宏大建筑安装工程有限公司。法定代表人陈亚稳，董事长。委托代理人黄志斌，男，1981年8月31日出生，汉族，该公司职员。委托代理人高进华，山东北斗星辰律师事务所律师。原审被告东莞市润信融资担保有……