建设工程施工合同纠纷 （2019）苏0205民初4044号
裁判要旨
依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。 本案中，周文和天洋公司于2018年4月18日签订《企业消防工程服务合同》，约定由天洋公司为周文提供消防设计申报技术服务等，合同价款为25000元，天洋公司保证在合同签订后10日内完成施工内容。 关于周文要求解除《企业消防工程服务合同》及天洋公司退还预付工程款12500元的主张，周文确认了天洋公司进行了修改喷淋头等施工，但无法确认相应的工程价款金额。 根据当事人提供的证据和本案查明的事实，本院亦无法确认相应的工程款项，且天洋公司对该款项未提出主张，故本院在本案中对相应工程项目不予理涉，并告知周文在实施改变案涉工程现状的行为前，应对涉案工程现状进行取证，固定相关事实。 因天洋公司未依约完工，故本院对周文前述二项主张予以支持。 关于周文要求天洋公司支付逾期完工违约金的主张，依据双方的约定，天洋公司承诺合同签订后10日内完成，每延误一天，扣除违约金1000元，现天洋公司未依约完工，故应承担违约责任。 双方虽就逾期完工违约金的计算方式进行了约定，但该约定标准过高，明显超过了天洋公司订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失，且周文未举证证明
摘要
周文与无锡天洋消防技术服务有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
江苏省无锡市锡山区人民法院民 事 判 决 书（2019)苏0205民初4044号原告：周文，男，1987年1月1日出生，汉族，住无锡市锡山区。 被告：无锡天洋消防技术服务有限公司，住所地无锡市锡山区东亭街道春合南苑209号-32。 法定代表人：王梦洁。 原告周文与被告无锡天洋消防技术服务有限公司（以下简称天洋公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年7月9日立案受理，依法适用简易程序审理。 ……