买卖合同纠纷 （2017）鄂08民终787号

新洲经贸公司与广东电力第二分公司签订的《材料采购合同》及《补充还款协议》是双方真实意思的表示，不违反法律法规禁止性规定，合法有效，双方应当按照合同约定履行义务。关于欠付的225万元货款是否具备支付条件的问题。广东电力第二分公司对欠付货款的事实无异议，但主张采购合同约定了迟延付款的条件，钢材使用方湖北华能荆门热电联产项目部未及时结算货款属于该合同约定的迟延付款的情形。一审法院认为，虽然采购合同约定广东电力第二分公司可因业主迟延付款原因而顺延合同款项的支付时间，但之后双方签订的补充付款协议中明确约定了付款时间及分期付款计划，应视为双方认可货款达到了支付条件，且广东电力第二分公司作出了明确的付款承诺；同时，广东电力第二分公司主张湖北华能荆门热电联产项目部未向其结算货款导致其不能支付新洲经贸公司货款，但其未提交证据证实。因此，一审法院对广东电力第二分公司抗辩欠付货款未达到支付条件的意见不予采纳，广东电力第二分公司应向新洲经贸公司支付剩余225万元货款。关于新洲经贸公司主张的逾期付款利息是否有依据的问题。新洲经贸公司主张从2014年8月13日起按照中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率上浮30%

新洲经贸公司与广东电力第二分公司签订的《材料采购合同》及《补充还款协议》是双方真实意思的表示，不违反法律法规禁止性规定，合法有效，双方应当按照合同约定履行义务。关于欠付的225万元货款是否具备支付条件的问题。广东电力第二分公司对欠付货款的事实无异议，但主张采购合同约定了迟延付款的条件，钢材使用方湖北华能荆门热电联产项目部未及时结算货款属于该合同约定的迟延付款的情形。一审法院认为，虽然采购合同约定广东电力第二分公司可因业主迟延付款原因而顺延合同款项的支付时间，但之后双方签订的补充付款协议中明确约定了付款时间及分期付款计划，应视为双方认可货款达到了支付条件，且广东电力第二分公司作出了明确的付款承诺

湖北省荆门市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）鄂08民终787号上诉人（原审被告）：中国能源建设集团广东电力工程局有限公司第二分公司，住所地广东省广州市黄埔东路3375号52栋八楼，组织机构代码78120475-0。负责人：王旭明，经理。委托诉讼代理人：欧阳可维，男，1963年12月9日出生，汉族，住广东省广州市天河区，系中国能源建设集团广东电力工程局有限公司第二分公司员工。被上诉人（原审……