装饰装修合同纠纷 (2019)苏0211民初1964号
裁判要旨
依法成立的合同,对当事人具有法律约束力。 当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的,或者当事人协商一致,可以解除合同。 当事人可以约定一方解除合同的条件。 解除合同的条件成就时,解除权人可以解除合同。 本案中,秦健与全屋意筑公司签订的《家装合同补充规定》、《内装、装修施工合同书》,合法有效,对双方具有法律约束力。 在装饰合同履行过程中,全屋意筑公司、陈轶与实际施工人丁某因拖欠工程款、工人工资产生纠纷,协商不成,丁某即对玲珑湾513号连体别墅基建工程停工,导致秦健不能依据《内装、装修施工合同书》实现其合同目的。 依照秦健与全屋意筑公司在《家装合同补充规定》约定,工人工资纠纷现象未能及时解决及因施工方原因造成工程阶段性工作无法在约定期限内完工,均属于原合同终止的情形之一。 故秦健应依法可以行使对《内装、装修施工合同书》的解除权。 另根据秦健与全屋意筑公司法定代表人陈轶签订的《合同中止同意书》约定的“珑湾513号装修合同,由于双方对合同执行发生分歧,实行合同中止,现有施工由甲方执行结算,甲方已支付伍万元整,现陈轶同意退款共计贰万贰仟元整(¥22000),退款在11月20日
摘要
1964秦健与滨湖区陈轶设计工作室、全屋意筑装饰工程无锡有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文(节选)
江苏省无锡市滨湖区人民法院民 事 判 决 书(2019)苏0211民初1964号原告:秦健,男,1983年3月7日生,汉族,住无锡市滨湖区。 被告:滨湖区陈轶设计工作室,经营场所无锡市高浪东路**(软件研发大厦)。 经营者:陈轶,男,1969年6月1日生,汉族,住无锡市梁溪区。 被告:全屋意筑装饰工程无锡有限公司,住所地无锡市梁溪区上马墩路**5025。 法定代表人:陈轶,该公司负责人。 原告秦健……