买卖合同纠纷 （2021）粤06民终1894号

凯劲公司要求的违约金过高，可依职权调整。双方当事人在二审期间均未向本院提供新证据。经审理，本院对原审查明的事实予以确认。本院认为，本案系承揽合同纠纷。钟海峰、邱勇、韦正尖以凯劲公司拒绝交付案涉《销售合同》项下货物为由，主张该合同于凯劲公司收取广州中沈企业有限公司所发送的解除合同通知书之日即2019年10月16日解除，凯劲公司返还合同项下款项150000元，并支付逾期付款利息。案经审理查明，在本院作出的（2019）粤06民终3547号民事判决书生效后，广州中沈企业有限公司先后两次向凯劲公司发出交货通知，凯劲公司则以广州中沈企业有限公司逾期提货，须支付92100元违约金为由，拒绝交货。因（2019）粤06民终3547号案诉讼前，凯劲公司在完成案涉《销售合同》项下货物制作后，有两次以发送手机短信的方式催促广州中沈企业有限公司提货，而该司无正当理由未予提货，构成违约。鉴于广州中沈企业有限公司存有相应违约行为，势必给凯劲公司造成货物储存经济损失，凯劲公司于广州中沈企业有限公司在（2019）粤06民终3547号案生效后要求交货的情形下，以该司支付逾期提货违约金作为供货的前提条件，属于凯劲公司针对该

凯劲公司要求的违约金过高，可依职权调整。双方当事人在二审期间均未向本院提供新证据。经审理，本院对原审查明的事实予以确认。本院认为，本案系承揽合同纠纷。钟海峰、邱勇、韦正尖以凯劲公司拒绝交付案涉《销售合同》项下货物为由，主张该合同于凯劲公司收取广州中沈企业有限公司所发送的解除合同通知书之日即2019年10月16日解除，凯劲公司返还合同项下款项150000元，并支付逾期付款利息。案经审理查明，在本院作出的（2019）粤06民终3547号民事判决书生效后，广州中沈企业有限公司先后两次向凯劲公司发出交货通知，凯劲公司则以广州中沈企业有限公司逾期提货，须支付92100元违约金为由，拒绝交货。因（2019

广东省佛山市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）粤06民终1894号上诉人（原审原告）：钟海峰，男，1967年6月29日出生，汉族，住广东省广州市越秀区×××××××××××，公民身份号码120××××××××××××356。上诉人（原审原告）：邱勇，男，1967年8月2日出生，汉族，住广东省广州市东山区××××××××××××××××，公民身份号码440××××××××××××318。上诉……