建设工程施工合同纠纷 （2016）闽01民初763号

榕都公司与华浔公司签订案涉《海西财富中心幕墙工程施工合同》后，榕都公司将工程转包给无施工资质的陈延丰、江可荣，该转包行为依法应认定无效。在转包行为无效的情况下，陈延丰、江可荣与榕都公司签订的《工程安全管理协议》、《公司内部施工下达责任书》及《补充协议书》等转包协议不存在解除的前提，故原告陈延丰诉请解除案涉《工程安全管理协议》、《公司内部施工下达责任书》及《补充协议书》，于法无据，本院不予支持。 案涉工程系垫资施工，根据《海西财富中心幕墙工程施工合同》关于工程进度款支付的约定，以及陈延丰、江可荣以榕都公司名义与华浔公司于2016年2月签订的《补充协议书》，华浔公司未依约支付进度款，导致案涉工程停工。在案涉工程因建设单位华浔公司原因导致客观上无法由陈延丰与江可荣共同组织的施工班组继续施工完成的情况下，将工程转包给陈延丰、江可荣的榕都公司应当向陈延丰等实际施工人支付其垫资施工产生的工程款及逾期利息。第三人江可荣虽未作为本案共同原告，但因陈延丰与江可荣各自合伙份额根据现有证据无法查明并予区分，故榕都公司应当直接向原告陈延丰及第三人江可荣支付上述款项。 根据华浔公司盖章确认的相关施工资料，陈延丰

榕都公司与华浔公司签订案涉《海西财富中心幕墙工程施工合同》后，榕都公司将工程转包给无施工资质的陈延丰、江可荣，该转包行为依法应认定无效。在转包行为无效的情况下，陈延丰、江可荣与榕都公司签订的《工程安全管理协议》、《公司内部施工下达责任书》及《补充协议书》等转包协议不存在解除的前提，故原告陈延丰诉请解除案涉《工程安全管理协议》、《公司内部施工下达责任书》及《补充协议书》，于法无据，本院不予支持。 案涉工程系垫资施工，根据《海西财富中心幕墙工程施工合同》关于工程进度款支付的约定，以及陈延丰、江可荣以榕都公司名义与华浔公司于2016年2月签订的《补充协议书》，华浔公司未依约支付进度款，导致案涉工程停

福建省福州市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2016）闽01民初763号 原告：陈延丰，男，汉族，1980年7月14日出生，住福建省连江县。 委托诉讼代理人：肖宗杰、池栋梁，福建瑞权律师事务所律师。 被告：福建省榕都建设工程有限公司，住所地福建省福州市鼓楼区西二环北路497号4层南端。 法定代表人：宋礼星。 委托诉讼代理人：刘天华、陈凤斌，福建远见律师事务所律师。 被告：福建省华浔实业有限公司……