建设工程施工合同纠纷 （2014）汉中民二终字第00073号

原、被告之间签订的《白云城市广场支护桩及桩顶冠梁施工合同》系双方当事人真实意思表示，合法有效。原告按合同约定及基坑支护设计方案图纸履行了支护桩的施工义务，被告应当及时向原告支付工程款。当事人对工程量有争议的，应按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。原告完成的工程量应以监理单位己签暑的文件资料确认实际发生的工程量1952.2m为准，故原告要求被告支付工程款费用537782元的诉讼请求，应予支持。被告要求原告返还超付工程款15.5万元的反诉请求，与事实不符，不予支持。原告在接到停工通知后没有采取适当补救措施，防止损失扩大，亦应承担一定责任。故判决：一、限被告陕西永航置业有限公司于本判决生效后10日内付给原告中核大地工程总公司工程费用537782元。二、限被告陕西永航置业有限公司于本判决生效后10日内赔偿给原告中核大地工程总公司停工期间机械设备租赁费损失124000元，其余损失由原告自理。三、驳回被告陕西永航置业有限公司的反诉请求。陕西永航置业有限公司不服一审判决，向本院提起上，其上诉理由：1、一审法院判令陕西永航置业有限公司支付中核大地工程总公司工程费用537782元，与事实不符、缺乏证

原、被告之间签订的《白云城市广场支护桩及桩顶冠梁施工合同》系双方当事人真实意思表示，合法有效。原告按合同约定及基坑支护设计方案图纸履行了支护桩的施工义务，被告应当及时向原告支付工程款。当事人对工程量有争议的，应按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。原告完成的工程量应以监理单位己签暑的文件资料确认实际发生的工程量1952.2m为准，故原告要求被告支付工程款费用537782元的诉讼请求，应予支持。被告要求原告返还超付工程款15.5万元的反诉请求，与事实不符，不予支持。原告在接到停工通知后没有采取适当补救措施，防止损失扩大，亦应承担一定责任。故判决：一、限被告陕西永航置业有限公司于本判决生效后10

陕西省汉中市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）汉中民二终字第00073号上诉人（原审被告、反诉原告）陕西永航置业有限公司。法定代表人梁刚，该公司总经理。委托代理人王林勇，系该公司员工。委托代理人徐文庆，系该公司项目经理。被上诉人（原审原告、反诉被告）中核大地工程总公司。法定代表人刘若玉，该公司总经理。委托代理人江维东，陕西兴振业律师事务所律师。委托代理人聂建军，系该公司员工。上诉人陕西永航……