建设工程施工合同纠纷 （2016）吉03民终793号

张毅胆作为实际施工人承建德泷公司开发的玺泷明都小区配套工程35#-40#的换热站、物业用房、社区管理中心等工程，依照合同约定，被告有按照工程形象进度给付工程款的义务。张毅胆与德泷公司签订的建筑工程施工合同，有双方签字及德泷公司单位盖章，告金昊公司以总承包人身份签字并盖章，合同三方均出自真实意思表示，张毅胆作为金昊公司项目经理，实际履行合同的权利义务，请求被告支付工程款，本院予以支持。按照合同约定，工程价格按竣工图结算，执行预算定额，付款方式为主体封闭后付工程款的50%，剩余工程款按形象进度付款，工程竣工后按国家相关规定留完保修金后工程款结清。合同约定施工量为换热站500.2平方米、物业用房539.639平方米、社区管理中心539.639平方米，单价暂估为1400元每平方米，现双方均确认社区管理中心已全部完工，换热站已完成90%工程量。被告德泷公司以工程未完工，未进行决算，不予支付工程款为由抗辩，本院不予支持。被告德泷公司未依约完全履行在工程主体封闭后付工程总款的50%，剩余按形象进度支付工程款的义务，导致工程停工。合同违约责任第2条约定，合同在履行过程中产生争议，协商未达一致，可向法院

张毅胆作为实际施工人承建德泷公司开发的玺泷明都小区配套工程35#-40#的换热站、物业用房、社区管理中心等工程，依照合同约定，被告有按照工程形象进度给付工程款的义务。张毅胆与德泷公司签订的建筑工程施工合同，有双方签字及德泷公司单位盖章，告金昊公司以总承包人身份签字并盖章，合同三方均出自真实意思表示，张毅胆作为金昊公司项目经理，实际履行合同的权利义务，请求被告支付工程款，本院予以支持。按照合同约定，工程价格按竣工图结算，执行预算定额，付款方式为主体封闭后付工程款的50%，剩余工程款按形象进度付款，工程竣工后按国家相关规定留完保修金后工程款结清。合同约定施工量为换热站500.2平方米、物业用房53

吉林省四平市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）吉03民终793号上诉人（一审被告）：四平市德泷房地产开发有限公司。住所：四平市红嘴高新技术开发区。法定代表人：关长林，董事长。委托代理人：王艳枫，吉林辅民律师事务所律师。委托代理人：邱宇，吉林辅民律师事务所律师。被上诉人(一审原告)：张毅胆，男，1965年5月30日出生，汉族，住四平市铁西区。委托代理人：林海，吉林东泰律师事务所律师。一审被告……