建设工程施工合同纠纷 （2016）苏13民终3894号

一、中北公司提供的公司用章使用登记表，证明染二分厂竣工验收资料已经交付给三鼎公司，三鼎公司对于员工陆卫星签字真实性没有异议，但是认为签字时，表格内的内容为空白。三鼎公司被告公司员工具有完全的民事行为能力，应该明知签字的法律后果，三鼎公司辩解不符合常理，又无证据证明证实，故对其辩解，不予采信。因此认定，中北公司已将涉案染二分厂竣工验收资料交付给三鼎公司。二、根据建设部《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》第四条的规定：“建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门（简称备案机关）备案。”因此三鼎公司作为建设单位负有备案的义务。同时根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第（二）项的规定：“承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。”现中北公司已经将涉案染二分厂竣工验收资料交付给三鼎公司，中北公司已经履行补充协议中约定协助义务。三、三鼎公司作为涉案染二分厂工程备案的申请方，认为未完成验收备案是因为中北公司不配合导致，为此三鼎公司负有举证的

一、中北公司提供的公司用章使用登记表，证明染二分厂竣工验收资料已经交付给三鼎公司，三鼎公司对于员工陆卫星签字真实性没有异议，但是认为签字时，表格内的内容为空白。三鼎公司被告公司员工具有完全的民事行为能力，应该明知签字的法律后果，三鼎公司辩解不符合常理，又无证据证明证实，故对其辩解，不予采信。因此认定，中北公司已将涉案染二分厂竣工验收资料交付给三鼎公司。二、根据建设部《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》第四条的规定：“建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门（简称备案机关）备案。”因此三鼎公司作为建设单位负有备案的

江苏省宿迁市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）苏13民终3894号上诉人（原审被告）:江苏三鼎织造有限公司,住所地宿迁经济开发区富民大道西侧。法定代表人:骆善有。委托诉讼代理人:何俊奇，该公司（系公司员工），男，1978年10月8日出生，住浙江省义乌市。被上诉人（原审原告）:江苏中北建设集团有限公司,住所地宿迁市平安大道718号。法定代表人:唐凯，该公司董事长。委托诉讼代理人:倪宿宁，江苏……