合同纠纷 （2019）桂13民终1244号

1．中南公司主张的诉讼请求是否有事实和法律依据。按照有关法律规定，承包人未取得建筑施工企业资质所订立的建设工程施工合同应属无效。本案中南公司与万益兴签订的《建筑工程劳务总承包合同》属于建设工程施工合同法律关系，因万益兴系自然人，不具备建筑企业施工资质，因此，双方所签订的《建筑工程劳务总承包合同》，属无效合同。根据一审法院（2016）桂1302民初2095号民事判决认定“万益兴对该合同项下的项目工程进行了施工建设，投入了大量的人力、物力，其已经完成的工程部分的工程总价款15152156.21元、清土部分工程总价款164048.64元、春节后停工补偿费用551024.6元、塔吊租赁费用及塔吊司机、指挥人员工资272500元（113000元＋27500元＋132000元=272500元）、3#楼地下室底板完成清土、垫层、砌砖胎模、粉工程价款121679.28元，共计16261408.73元。中南公司实际已经向万益兴支付的工程款为7983411.6元，相互扣减后，确认中南公司还应当向万益兴支付劳务工程款8277997.13元。”及“中南公司提出应扣除万益兴因中途撤场导致的清理费、返工费、洞口及

1．中南公司主张的诉讼请求是否有事实和法律依据。按照有关法律规定，承包人未取得建筑施工企业资质所订立的建设工程施工合同应属无效。本案中南公司与万益兴签订的《建筑工程劳务总承包合同》属于建设工程施工合同法律关系，因万益兴系自然人，不具备建筑企业施工资质，因此，双方所签订的《建筑工程劳务总承包合同》，属无效合同。根据一审法院（2016）桂1302民初2095号民事判决认定“万益兴对该合同项下的项目工程进行了施工建设，投入了大量的人力、物力，其已经完成的工程部分的工程总价款15152156.21元、清土部分工程总价款164048.64元、春节后停工补偿费用551024.6元、塔吊租赁费用及塔吊司机、

广西壮族自治区来宾市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）桂13民终1244号 上诉人(原审被告、反诉原告)：万益兴，男，1967年8月13日出生，汉族，住湖南省衡阳县。 委托诉讼代理人：廖运筹，广西君桂律师事务所律师。 被上诉人（原审原告、反诉被告）：广西中南房地产开发有限公司，住所址：广西来宾市政和路西侧泰德花苑第5幢2单元03层3-1号。 法人代表人：吴明，该公司董事长。 委托诉讼代……