装饰装修合同纠纷 （2014）陇民二初字第13号

装饰装修工程合同是承包人进行工程装饰、装修建设，发包人支付价款的合同。本案原告甲公司与第二被告乙公司项目部签订的《甲公司宾馆楼建筑装饰工程施工合同》，是双方真实意思的表示，不违反法律规定，该合同合法有效。双方当事人应当按合同全面履行相应的义务，工程施工过程中，原告已支付被告工程装修款4627066.8元，被告实际完成的工程量经鉴定为4118488.51元，对于原告多支付的装修款508578.29（4627066.8元-4118488.51元=508578.29元）元，被告乙公司项目部应当予以返还。对于原告提出第二被告未按期完工给其造成的经济损失问题，第二被告未按照合同约定在2012年10月30日竣工，后双方通过会议纪要的形式，召开该工程进度协调会，确保2013年元月1日开业，应当视为双方对工程完工日期的变更，而被告并未按照该会议纪要中确定的时间点完成各项装修装饰工程，该工程于2013年5月底完工，交付原告使用。对于延误工期，第二被告乙公司项目部认为延误工期系原告造成，但其并未提供相应证据予以证明，其应当承担举证不能的后果，故第二被告应当对延误工期给原告造成的损失承担赔偿责任。对于延误工

装饰装修工程合同是承包人进行工程装饰、装修建设，发包人支付价款的合同。本案原告甲公司与第二被告乙公司项目部签订的《甲公司宾馆楼建筑装饰工程施工合同》，是双方真实意思的表示，不违反法律规定，该合同合法有效。双方当事人应当按合同全面履行相应的义务，工程施工过程中，原告已支付被告工程装修款4627066.8元，被告实际完成的工程量经鉴定为4118488.51元，对于原告多支付的装修款508578.29（4627066.8元-4118488.51元=508578.29元）元，被告乙公司项目部应当予以返还。对于原告提出第二被告未按期完工给其造成的经济损失问题，第二被告未按照合同约定在2012年10月30

甘肃省陇南市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）陇民二初字第13号原告甲公司，住所地成县黄渚镇，现办公地址成县。法定代表人吴某，任公司总经理。委托代理人吕同起，甘肃同谷律师事务所律师。被告乙公司，住所地兰州市。法定代表人魏某，任公司经理。被告乙公司第五项目部，地址成县。负责人华某，该项目部经理。委托代理人吴某，男，汉族，生于1980年6月25日，住江苏省宝应县。委托代理人华某乙，男，汉族，生……