建设工程施工合同纠纷 （2021）新23民终684号

根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二条之规定：“当事人以发包人未取得建设工程规划许可证等规划审批手续为由，请求确认建设工程施工合同无效的，人民法院应予支持，但发包人在起诉前取得建设工程规划许可证等规划审批手续的除外”。本案中，被告将未取得规划手续的工程发包给被告进行施工，违反法律规定，系无效合同。但原告已按被告要求进行了施工，虽然工程未竣工验收，但停工原因系管委会要求，原告并无过错，被告应当支付相应的工程款。对原告施工部分造价经鉴定机构鉴定，造价为2,502,999.25元，被告嘉鑫公司认为原告仟域公司用于回填的戈壁料未取得合法的开采手续，系违法所得，应当在造价中扣除，涉案工程系道路和停车场，属市政工程，管理费和利润应按市政工程定额取费。被告嘉鑫公司未提交证据证实原告仟域公司用于回填的戈壁料未取得合法的开采手续，系违法所得，故对其抗辩理由一审法院不予采信，对鉴定机构回复的本案工程实际施工属于大型土石方工程，应按建设工程中大型土石方项目进行套价及取费，在取费中应按中限计取费用，可在确定的造价意见中减去63,577.51元的意见，符合法律规定，一

根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二条之规定：“当事人以发包人未取得建设工程规划许可证等规划审批手续为由，请求确认建设工程施工合同无效的，人民法院应予支持，但发包人在起诉前取得建设工程规划许可证等规划审批手续的除外”。本案中，被告将未取得规划手续的工程发包给被告进行施工，违反法律规定，系无效合同。但原告已按被告要求进行了施工，虽然工程未竣工验收，但停工原因系管委会要求，原告并无过错，被告应当支付相应的工程款。对原告施工部分造价经鉴定机构鉴定，造价为2,502,999.25元，被告嘉鑫公司认为原告仟域公司用于回填的戈壁料未取得合法的开采手续，系违法所得

新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）新23民终684号 上诉人（原审被告）：昌吉准东经济技术开发区五彩湾嘉鑫再生资源有限公司，住所地新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县。 法定代表人：王文鑫，该公司总经理。 委托诉讼代理人：彭嘉彬，男，该公司员工。 委托诉讼代理人：张燕荣，新疆明笃律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：新疆仟域建设工程有限公司，住所地新……