建设工程合同纠纷 （2016）黑07民终76号

上诉人四方公司与建高公司签订的《建设安装工程施工合同》和《安装工程补充协议》均系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应依法履行。建高公司已按合同约定完成了施工义务，案涉工程已经竣工验收并交付使用，四方公司应当履行给付剩余工程款的义务。四方公司主张在建高公司没有开具全额发票之前，四方公司有权拒绝支付剩余工程款。根据双方在2013年3月23日签订的《安装工程补充协议》中的约定，“通过72小时发电试运行合格，且乙方（建高公司）把全部竣工资料编制并移交甲方（四方公司）及业主后，同时双方进行安装工程结算，且乙方提供全部安装工程发票，结算完成后10个工作日内甲方付清工程款。”现四方公司拒绝与建高公司结算在先，无权以建高公司未提供全部安装工程发票为由拒绝支付剩余工程款，故对四方公司的该项主张不予支持。四方公司主张因建高公司延误工期一年给其造成了58万元的损失，故四方公司有权拒不支付剩余工程款。因双方已在《安装工程补充协议》中对工程工期及价款支付等内容进行了变更，应视为双方对工期顺延达成了一致性意见，且四方公司未能提供充分有效的证据证实因工期顺延一年导致伊春北方

上诉人四方公司与建高公司签订的《建设安装工程施工合同》和《安装工程补充协议》均系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应依法履行。建高公司已按合同约定完成了施工义务，案涉工程已经竣工验收并交付使用，四方公司应当履行给付剩余工程款的义务。四方公司主张在建高公司没有开具全额发票之前，四方公司有权拒绝支付剩余工程款。根据双方在2013年3月23日签订的《安装工程补充协议》中的约定，“通过72小时发电试运行合格，且乙方（建高公司）把全部竣工资料编制并移交甲方（四方公司）及业主后，同时双方进行安装工程结算，且乙方提供全部安装工程发票，结算完成后10个工作日内甲方付清

黑龙江省伊春市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）黑07民终76号上诉人（原审被告、反诉原告）江西四方能源有限公司，住所地江西省上饶市。法定代表人刘建蕊，该公司总经理。委托代理人张朝伟，北京嘉纳律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）山东省建设高压容器有限公司，住所地山东省济南市。法定代表人贺志华，该公司董事长。委托代理人芦风勤，该公司员工。委托代理人孙友，黑龙江圣玉律师事务所律师。上……