定作合同纠纷 （2019）粤0606民初12382号
裁判要旨
本案系定作合同纠纷。 2018年10月24日签订的《合同书》是原、被告的真实意思表示，合同双方应严格按照合同的约定履行各自的义务。 根据合同的书面表述，结合原、被告双方的微信聊天记录，从公平、合理的角度理解，被告应于收到原告支付的定金后60个工作天内向原告交付涉案模具。 原告已于2018年10月24日支付定金，被告应于2019年1月17日前向原告交付模具。 2018年10月24日至2019年1月17日期间，原告从未对涉案模具提出过合同以外的修改，被告也未遇到不可抗力影响模具设计、生产；原告已于2018年12月15日告知被告“年尾单都排满了，等你的模”，而当年的春节是2019年2月16日，但被告于2019年1月25日、2019年2月19日均向原告表示模具尚未安装完成，直至2019年4月17日才向原告首次交付涉案模具。 被告逾期交付模具导致原告合同目的无法实现，构成根本违约，应承担相应的违约责任。 首先，原告诉请解除合同。 《中华人民共和国合同法》第九十四条规定，“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的……”；第九十六条
摘要
广东顺德百福尔金属制品有限公司与佛山市顺德区锴恒精密模具有限公司定作合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
广东省佛山市顺德区人民法院民 事 判 决 书(2019)粤0606民初12382号原告：广东顺德百福尔金属制品有限公司，住所地广东省佛山市顺德区勒流街道新城居委会华城路**，统一社会信用代码91440606MA4W49QEX9。 法定代表人：曹锦伦。 委托诉讼代理人：姚春玉，广东泛邦律师事务所律师。 被告：佛山市顺德区锴恒精密模具有限公司，住所地广东省佛山市顺德区勒流街道众涌众裕北路一街东二巷**……