建设工程施工合同纠纷 （2015）宜民一终字第01559号

本案争议的焦点问题有：一、本案马云洲与泽洲集团建设工程有限公司之间签订的合同系挂靠关系还是承包关系？二、双方间签订的合同是否有效？三、本案涉诉工程是否已经竣工验收？四、马云洲主张的工程价款是否有充分的依据，泽州建设工程公司是否应该支付下剩工程款？五、泽洲集团建设工程有限公司已经支付工程款的数额？六、马云洲主张泽洲集团建设工程有限公司应支付欠付工程款的利息是否有法律依据？七、泽洲集团建设工程有限公司提出的涉诉工程存在质量缺陷和工程延期完工应承担违约责任的意见是否成立？焦点一，泽洲集团建设工程有限公司取得水吼镇“水墨木潭”移民安置房施工工程后，将其中1#、2#楼交付马云洲进行施工，双方并签订了项目承包责任制协议书，协议书中明确约定了由马云洲承建1#、2#楼施工工程，同时对工程的开、竣工时间、工程造价、工程款的支付方式、工程质量及安全等事项均作了约定，该协议书实际是一份由泽洲集团建设工程有限公司分包、马云洲承包的建筑工程施工合同。泽洲集团建设工程有限公司虽然认为双方间系挂靠关系的意见，但不能提交充分的证据予以证明，不予采信；焦点二，由于马云洲不具有相应的施工资质和安全生产条件，故双方签订的合

本案争议的焦点问题有：一、本案马云洲与泽洲集团建设工程有限公司之间签订的合同系挂靠关系还是承包关系？二、双方间签订的合同是否有效？三、本案涉诉工程是否已经竣工验收？四、马云洲主张的工程价款是否有充分的依据，泽州建设工程公司是否应该支付下剩工程款？五、泽洲集团建设工程有限公司已经支付工程款的数额？六、马云洲主张泽洲集团建设工程有限公司应支付欠付工程款的利息是否有法律依据？七、泽洲集团建设工程有限公司提出的涉诉工程存在质量缺陷和工程延期完工应承担违约责任的意见是否成立？焦点一，泽洲集团建设工程有限公司取得水吼镇“水墨木潭”移民安置房施工工程后，将其中1#、2#楼交付马云洲进行施工，双方并签订了项目

安徽省安庆市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）宜民一终字第01559号上诉人（原审被告）：安徽泽洲集团建设工程有限公司。法定代表人：郝敬明，总经理。委托代理人：陶安平，安徽明启律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：马云洲，男，1969年4月1日出生，汉族，农民，住安徽省潜山县。委托代理人：崔晏笙，潜山县水吼镇法律服务所法律工作者。上诉人安徽泽洲集团建设工程有限公司（以下简称泽洲集团建设工程……