装饰装修合同纠纷 （2019）鄂0503民初1098号
裁判要旨
原告王建军与被告宜昌破晓装饰设计有限公司装饰装修签订的《破晓装饰设计有限公司装饰施工合同》系双方当事人的真实意思表示，未违反法律、法规的强制性规定，本院对该装饰施工合同关系的效力予以确认。 原告按合同要求支付了被告的前期工程款，但被告未按合同约定按期完工，并且在工程未结束的过程中失联，显属违约，应当承担违约责任。 经原告委托的湖北德恒资产评估有限公司评估结论，该工程已完成的装修部分为80100元，未完成装修评估总价值为49600元。 现原告已支付装修款86000元，超额支付的5900元应由被告返还原告。 另双方约定逾期完工违约金按每天300元计算过高，本院认为自原被告约定完工的2018年8月25日起至起诉之日（2019年4月9日）止，酌情调整为按每日100元计算违约金计22500元。 鉴定费3000元应由被告承担。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、解除原告王建军与被告宜昌破晓装饰设计有限公司于2018年5月31日签订的《装饰施工合同》。
摘要
王建军与宜昌破晓装饰设计有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
湖北省宜昌市伍家岗区人民法院民 事 判 决 书（2019）鄂0503民初1098号原告：王建军，男，1977年11月17日出生，汉族，住湖北省宜昌市夷陵区,委托诉讼代理人：张琴，宜昌市利民法律服务所法律工作者。 被告：宜昌破晓装饰设计有限公司，住所地中国（湖北）自贸区宜昌片区大连路33号1栋，统一社会信用代码91420500MA491RYK11。 法定代表人：庞有新。 原告王建军与被告宜昌破晓装饰……