买卖合同纠纷 （2021）川01民终4775号

依法成立的合同受法律保护，相应合同方应按照合同约定和法律规定行使权利、履行义务。 对于川能公司主张旭景公司支付延迟交货损失55,470元的诉请，经查，合同签订后由厂商厦门ABB电力设备有限公司直接向川能公司发货，部分货物在合同约定的期限内到货，部分货物因疫情影响导致厂商延迟发货，川能公司不能证明延迟发货系旭景公司过错导致，亦不能证明延迟发货造成的实际损失及具体金额，根据双方签订的《销售合同》中“本合同生效后，卖方收到买方每批次订货单之日起30日内供货，若因……厂商供货延迟，等不可抗拒的原因，导致合同不能全部或部分履行（或适当履行）的，供货时间顺延，卖方不承担因此而导致的一切损失及相关费用。”之约定，一审法院对川能公司的该项诉讼请求不予支持。 对于川能公司主张旭景公司承担问题产品的维修、更换的质保义务，以使其能正常使用的诉讼请求，经查，案涉产品尚在质保期内，则旭景公司应当对产品质量承担质保责任，但川能公司所举证据尚不足以证明案涉产品在使用中出现了无法解决、影响使用的问题且系产品自身出现质量问题导致，故一审法院对川能公司的该项诉讼请求不予支持。 据此，根据《中华

依法成立的合同受法律保护，相应合同方应按照合同约定和法律规定行使权利、履行义务。 对于川能公司主张旭景公司支付延迟交货损失55,470元的诉请，经查，合同签订后由厂商厦门ABB电力设备有限公司直接向川能公司发货，部分货物在合同约定的期限内到货，部分货物因疫情影响导致厂商延迟发货，川能公司不能证明延迟发货系旭景公司过错导致，亦不能证明延迟发货造成的实际损失及具体金额，根据双方签订的《销售合同》中“本合同生效后，卖方收到买方每批次订货单之日起30日内供货，若因……厂商供货延迟，等不可抗拒的原因，导致合同不能全部或部分履行（或适当履行）的，供货时间顺延，卖方不承担因此而导

{C} 四川省成都市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）川01民终4775号 上诉人（原审原告）：四川省川能水利电力建设有限公司，住所地：四川省成都市金牛区高新技术产业园区蜀西路46号2栋701、702号。 法定代表人：晋波，执行董事。 委托诉讼代理人：蒲红,四川蜀鼎律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：成都旭景机电设备有限公司，住所地：四川省成都高新区盛和一路88号1栋2单元21层2……