建设工程施工合同纠纷 （2019）皖13民终111号

江苏天沃公司主张马鞍山新立公司、中国十七冶公司拖欠其工程款合计107614.45元，依法应提交有效的工程进度单或者工程款结算等相关手续证明其主张。庭审中，虽然江苏天沃公司方提交了工程量的计算表，但无相对方签字，不能证明江苏天沃公司方已完工的工程量，依法应承担举证不利的法律后果。马鞍山对江苏天沃公司主张的总工程量予以自认，工程价款约为江苏天沃公司诉求的817614.45元，但江苏天沃公司方尚有未完工的工程，未完工部分的价款约为5万元，该辩称属对自己的不利的抗辩，依法予以采纳。因此，马鞍山新立公司作为货物需求方还应支付给江苏天沃公司的工程款数额为57614.45元（总工程款817614.45元-已支付的710000元-未完工的5万元）。关于江苏天沃公司的该部分诉讼请求，依法予以支持，对超出部分，不予支持。 关于江苏天沃公司要求中国十七冶公司承担偿还责任的诉讼请求，根据案涉《物资采购供货合同》第十条的约定：“每月供需双方结算后，需方提供委托代付款手续，总包方代为付款，（需方不得以任何理由拖延或拒开委托付款手续），如总包方未按合同约定付款，供方有权停止供货，造成的工期损失供方不负任何责任”，因

江苏天沃公司主张马鞍山新立公司、中国十七冶公司拖欠其工程款合计107614.45元，依法应提交有效的工程进度单或者工程款结算等相关手续证明其主张。庭审中，虽然江苏天沃公司方提交了工程量的计算表，但无相对方签字，不能证明江苏天沃公司方已完工的工程量，依法应承担举证不利的法律后果。马鞍山对江苏天沃公司主张的总工程量予以自认，工程价款约为江苏天沃公司诉求的817614.45元，但江苏天沃公司方尚有未完工的工程，未完工部分的价款约为5万元，该辩称属对自己的不利的抗辩，依法予以采纳。因此，马鞍山新立公司作为货物需求方还应支付给江苏天沃公司的工程款数额为57614.45元（总工程款817614.45元-已

安徽省宿州市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2019)皖13民终111号 上诉人（一审原告）：江苏天沃新能源科技有限公司，住所地江苏省镇江市丹徒区上党镇东贪村，统一社会信用代码913211120727797626。 法定代表人：仲金平，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：张红勇，江苏汇泉律师事务所律师。 被上诉人（一审被告）：马鞍山新立建设有限公司，住所地马鞍山市雨山工业园天门大道南段1192号……