建设工程施工合同纠纷 （2017）渝03民初26号

原、被告签订的《年产一万套立体停车设备和二千台电梯厂区建设项目建设工程施工合同》系双方当事人的真实意思表示，不违反法律规定，具有法律效力，双方应当按照约定全面履行自己的义务。该合同专用条款12.4.1约定：“本工程由承包人垫资施工至1000万元的工程量，发包人支付承包人完成工程量的80%。......如发包人不能按照合同约定时间支付工程款，且双方又不能就延期付款达成协议，应付工程款超过30天仍不能支付，或本工程非承包人原因停工或暂停施工超过30天的，承包人可享有如下权益：a、可以书面要求停工，并享有合同解除权，且发包人应赔偿由此造成的承包人的损失。”原告于2015年2月10日向被告完成施工报价11308967.91元，于2015年4月27日向被告完成施工报价4437768.95元，被告未能按照合同约定支付工程进度款，其虽然于2015年6月8日、2015年6月16日向原告承诺支付工程款，但仍未支付，根据合同约定，原告有权解除合同。故对原告主张解除双方2014年11月25日签订的《年产一万套立体停车设备和二千台电梯厂区建设项目建设工程施工合同》及2015年3月17日签订的《年产一万套立体停

原、被告签订的《年产一万套立体停车设备和二千台电梯厂区建设项目建设工程施工合同》系双方当事人的真实意思表示，不违反法律规定，具有法律效力，双方应当按照约定全面履行自己的义务。该合同专用条款12.4.1约定：“本工程由承包人垫资施工至1000万元的工程量，发包人支付承包人完成工程量的80%。......如发包人不能按照合同约定时间支付工程款，且双方又不能就延期付款达成协议，应付工程款超过30天仍不能支付，或本工程非承包人原因停工或暂停施工超过30天的，承包人可享有如下权益：a、可以书面要求停工，并享有合同解除权，且发包人应赔偿由此造成的承包人的损失。”原告于2015年2月10日向被告完成施工报价

重庆市第三中级人民法院民 事 判 决 书（2017）渝03民初26号原告：广西建工集团第三建筑工程有限责任公司，住所地广西柳州市柳北区北雀路98号。法定代表人：温岳斌，董事长。委托诉讼代理人：严磊，男，该公司员工。委托诉讼代理人：江波，男，该公司员工。被告：嘉靖机电（重庆）有限公司，住所地重庆市武隆县白马镇园区东路16号。法定代表人：祝嘉川，执行董事。委托诉讼代理人：张瑞，重庆合融律师事务所律师。……