建设工程施工合同纠纷 （2017）甘01民初393号

依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。关于欠付工程款数额问题。本案中，盛鑫投资公司认可与李某签订的《甘肃盛鑫投资发展有限责任公司龙泉寺绿化生态基地项目试验段工程总量、款统计表》为双方形成的结算单，欠付工程款3015610.58元。后在法庭质证过程中，李某认可收到盛鑫投资公司90000元，故盛鑫投资公司欠付李某工程款的数额为2925610.58元。关于窝工损失的问题。李某主张窝工损失10000000元，理由为其与盛鑫投资公司签订的《补偿协议》进行了约定。本院认为，首先，本案中双方当事人均未提供涉案工程的施工合同，对于工程期限、工程标的、工程所需投入的机械设备台班费、人员工资等事项无法核实，李某也未提供证据证明窝工产生的原因、窝工损失的具体数额及计算方式。其次，《补偿协议》约定：”一、在停工、等待及零星施工期间，甲方根据乙方施工量等情形，给予乙方一定经济补偿。二、双方商定：甲方以每平方米低于当期市场价10%的兰州新区综合市场商铺作为补偿金。三、补偿金额：10000000元（壹仟万元

依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。关于欠付工程款数额问题。本案中，盛鑫投资公司认可与李某签订的《甘肃盛鑫投资发展有限责任公司龙泉寺绿化生态基地项目试验段工程总量、款统计表》为双方形成的结算单，欠付工程款3015610.58元。后在法庭质证过程中，李某认可收到盛鑫投资公司90000元，故盛鑫投资公司欠付李某工程款的数额为2925610.58元。关于窝工损失的问题。李某主张窝工损失10000000元，理由为其与盛鑫投资公司签订的《补偿协议》进行了约定。本院认为，首先，本案中双方当事人均

甘肃省兰州市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）甘01民初393号原告李某，男，1982年11月30日出生，汉族，住四川省广元市利州区。委托诉讼代理人：马正南，甘肃金达律师事务所律师。被告：甘肃盛鑫投资发展有限责任公司，住所地兰州市兰州新区。法定代表人：余文秀，该公司董事长。委托诉讼代理人：李某某，男，1963年6月22日出生，汉族，该公司副总经理，住兰州市城关区。委托诉讼代理人：牛某某，男……