建设工程施工合同纠纷 （2017）川1802民初2549号
裁判要旨
桓大公司将工程转包曾文，曾文又转包博大公司的行为违反法律强制性规定和总合同约定，导致博大公司和陈明忠、陈克明之间的工程分包关系亦无效。 现案涉工程已竣工验收，桓大公司也在接手案涉工程后与陈明忠、陈克明就无争议的部分达成了协议并履行，该行为不违反法律规定，恒大公司关于其与陈明忠、陈克明之间没有法律关系，不应由桓大公司承担支付工程款责任的主张与本案查明的事实不符，不予采纳。 根据双方的诉辩主张，本院认为本案的主要争议焦点应为：一、陈明忠请求的工程劳务费、窝工损失、垫付材料款费用是否能够认定，如认定，应由谁承担给付责任？
摘要
陈明忠、陈克明等与重庆市桓大建设集团有限公司等建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
四川省雅安市雨城区人民法院 民 事 判 决 书 （2017）川1802民初2549号 原告：陈明忠，男，1968年1月11日出生，汉族，住四川省简阳市。 原告：陈克明，男，1966年7月28日出生，汉族，住四川省简阳市。 二原告委托诉讼代理人（特别授权）:石国文，四川兆盛律师事务所律师。 被告:重庆市桓大建设集团有限公司,住所地重庆市璧山县璧城镇红宇大道**。 法定代表人：刘小容。 委托……