建设工程施工合同纠纷 （2016）鲁17民终75号

原、被告所签订的建设施工承包合同，因原、被告均无施工资质，系无效合同，该合同在2012年5月初因建筑材料不足停工，后被告又转包他人，原、被告之间的合同已实际终止。原告刘恩秋为被告赵从金承包的耀华玻璃厂两栋宿舍楼部分工程进行了施工，经巨野县大义镇政府组织相关部门和人员，对完成的工程量和人工费用进行评估，被告应支付原告人工费153.0475万元，双方没有异议。原告从被告处领取人工费54万元，从巨野县大义镇政府领取人工费39.2万元，共计93.2万元，由原告出具的领条和借条为凭，被告尚欠原告人工费60.8475万元未付，事实清楚，证据确实充分。《中华人民共和国合同法》第二百六十三条规定：“定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确的，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应交付。”因此原告要求被告支付人工费的诉讼请求，原审法院应予支持；原告在享有的权利范围内只要求被告支付人工费577912.49元，原审法院亦予准许。被告辩称已支付原告人工费108.2万元（含原告从巨野县大义镇政府领取人工费39.2

原、被告所签订的建设施工承包合同，因原、被告均无施工资质，系无效合同，该合同在2012年5月初因建筑材料不足停工，后被告又转包他人，原、被告之间的合同已实际终止。原告刘恩秋为被告赵从金承包的耀华玻璃厂两栋宿舍楼部分工程进行了施工，经巨野县大义镇政府组织相关部门和人员，对完成的工程量和人工费用进行评估，被告应支付原告人工费153.0475万元，双方没有异议。原告从被告处领取人工费54万元，从巨野县大义镇政府领取人工费39.2万元，共计93.2万元，由原告出具的领条和借条为凭，被告尚欠原告人工费60.8475万元未付，事实清楚，证据确实充分。《中华人民共和国合同法》第二百六十三条规定：“定作人应当

山东省菏泽市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）鲁17民终75号上诉人（原审原告）：刘恩秋。委托代理人：田军，巨野县人民政府法制服务中心法律顾问。上诉人（原审被告）：赵从金。委托代理人：赵善田，山东民桥律师事务所律师。上诉人刘恩秋因与被上诉人赵从金建设工程施工合同纠纷一案，不服山东省巨野县人民法院（2015）巨民初字第913号民事判决，向本院提起上诉。本院于2016年1月6日立案受理后，依法……