定作合同纠纷 （2020）苏02民终4511号

本案的争议焦点为能率公司是否已经完成案涉合同的义务，是否存在质量问题、缺件问题以及延期交付问题等违约情形；常大公司能否因此提出法定解除并向能率公司主张返还货款和赔偿违约金。关于能率公司是否存在违约的问题，双方2018年9月21日签订合同，合同约定项目总的工期为135天。合同生效后50天内，能率公司把常大公司所定工艺设备全部运抵项目施工地点。同时既有管道及水池等改造完毕具备工艺设备进场安装条件55天内安装结束具备进水调试条件；调试30天内保证出水达标。可见双方对于施工进度存在分阶段的期限约定，合同生效后50天内设备运抵现场，具备安装条件后55天内结束安装具备调试条件，调试30天内保证出水达标。因设备抵达现场后由能率公司负责接收设备，在具备安装条件后进行安装。双方在实际履行中并没有关于设备运抵和开始安装和结束安装的书面确认手续。从双方在合同实际履行中的工程联系单、微信聊天记录以及最后的解除函，双方争议的均是调试的问题，并未提出设备运抵逾期或者安装逾期的问题。因此，设备未能调试成功的原因系双方最主要的争议焦点。从双方的实际履行过程来看，蒸氨废水处理系统常大公司已经移交给第三方维护，系统运行基

本案的争议焦点为能率公司是否已经完成案涉合同的义务，是否存在质量问题、缺件问题以及延期交付问题等违约情形；常大公司能否因此提出法定解除并向能率公司主张返还货款和赔偿违约金。关于能率公司是否存在违约的问题，双方2018年9月21日签订合同，合同约定项目总的工期为135天。合同生效后50天内，能率公司把常大公司所定工艺设备全部运抵项目施工地点。同时既有管道及水池等改造完毕具备工艺设备进场安装条件55天内安装结束具备进水调试条件；调试30天内保证出水达标。可见双方对于施工进度存在分阶段的期限约定，合同生效后50天内设备运抵现场，具备安装条件后55天内结束安装具备调试条件，调试30天内保证出水达标。因

江苏省无锡市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）苏02民终4511号上诉人（原审被告、反诉原告）：江苏常大绿恒环境工程有限公司，统一社会信用代码91320411MA1NJUU49C,住所地常州市武进区武中路**常州科教城大连理工大学江苏研究院科技产业大厦516-517。法定代表人：董亮亮，该公司总经理。委托诉讼代理人:樊辰怡，上海君澜（无锡）律师事务所律师。委托诉讼代理人:张晓晨，上海君澜（……