建设工程施工合同纠纷 （2019）辽04民终904号

省直开发公司将坐落于抚顺市东洲区章党镇营盘村原乡林舍民墅工程交由佳旺公司承建，2017年6月20日进场施工，2017年8月21日双方签订了《原乡林舍工程协议书》，2017年10月28日佳旺公司停工。省直开发公司通知佳旺公司复工未果，该合同无法继续履行，一审法院判决解除合同、交付施工档案并撤离施工现场。对于佳旺公司完成山下7栋14户及山上部分工程，省直开发公司拨付工程款895973元。佳旺公司提出反诉请求省直开发公司给付剩余工程款1677652元。一审法院应当对是否拖欠工程款及数额做出认定，以双方对已施工完成的工程未进行验收结算，驳回佳旺公司的诉讼请求不当。综上，一审判决认定基本事实不清，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款（三）项之规定，裁定如下：一、撤销抚顺市东洲区人民法院（2018）辽0403民初1178号民事判决；二、本案发回抚顺市东洲区人民法院重审。二审案件受理费19899元，退返上诉人辽宁佳旺建筑劳务有限公司。审判长　　张明明审判员　　赵世平审判员　　刘晓菲二〇一九年六月二十五日书记员　　李　雪 关注

省直开发公司将坐落于抚顺市东洲区章党镇营盘村原乡林舍民墅工程交由佳旺公司承建，2017年6月20日进场施工，2017年8月21日双方签订了《原乡林舍工程协议书》，2017年10月28日佳旺公司停工。省直开发公司通知佳旺公司复工未果，该合同无法继续履行，一审法院判决解除合同、交付施工档案并撤离施工现场。对于佳旺公司完成山下7栋14户及山上部分工程，省直开发公司拨付工程款895973元。佳旺公司提出反诉请求省直开发公司给付剩余工程款1677652元。一审法院应当对是否拖欠工程款及数额做出认定，以双方对已施工完成的工程未进行验收结算，驳回佳旺公司的诉讼请求不当。综上，一审判决认定基本事实不清，依照《

辽宁省抚顺市中级人民法院民 事 裁 定 书（2019）辽04民终904号上诉人（原审被告、反诉原告）：辽宁佳旺建筑劳务有限公司，住所辽宁省辽阳市白塔区。法定代表人：宋玉民，该公司经理。被上诉人（原审原告、反诉被告）：辽宁省省直房地产开发总公司，住所沈阳市皇姑区。法定代表人：徐国娣，该公司总经理。委托诉讼代理人：王磊，该公司员工。委托诉讼代理人：董晶玮，辽宁昊星律师事务所律师。上诉人辽宁佳旺建筑劳务……