建设工程施工合同纠纷 （2017）新21民终445号

原被告双方签订的合同意思表示真实，内容合法，是有效合同。双方签订合同后，原告组织人员进行了施工，现因市场原因，被告一直对该工程停工，原告据合同约定及《合同法》94条规定，向被告发出了解除合同通知函，被告收到后，未在法定期间提出异议，故本院确认原被告之间签订的合同编号为J-2013-1296合同已解除；关于原告要求被告支付工程款748083.75元的请求，被告已支付的工程款为290万元，双方已确认，现在双方争议的是原告完工部分的总价款，原告对被告扣除暂列金及土地出让金无异议，对扣除预备费有争议，双方的争议实际是对专用条款中”47.1万元为预备费，预备费为甲方控制价”的合同条款理解有争议，对此本院认定如下：原被告双方签订的建设工程施工合同，经过招标、投标程序，后签订了工程施工合同，施工合同的通用条款约定：”除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下......”，故应尊重双方的约定，看专用条款对合同文件的组成及优先解释顺序。在专用条款中，合同文件组成及解释顺序为1、本合同协议书；2、中标通知书及招标文件；3、本合同专用条款，......。原被告双方的协议书关于合同价款的表述是

原被告双方签订的合同意思表示真实，内容合法，是有效合同。双方签订合同后，原告组织人员进行了施工，现因市场原因，被告一直对该工程停工，原告据合同约定及《合同法》94条规定，向被告发出了解除合同通知函，被告收到后，未在法定期间提出异议，故本院确认原被告之间签订的合同编号为J-2013-1296合同已解除；关于原告要求被告支付工程款748083.75元的请求，被告已支付的工程款为290万元，双方已确认，现在双方争议的是原告完工部分的总价款，原告对被告扣除暂列金及土地出让金无异议，对扣除预备费有争议，双方的争议实际是对专用条款中”47.1万元为预备费，预备费为甲方控制价”的合同条款理解有争议，对此本院

吐鲁番市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)新21民终445号上诉人（原审原告）:鄯善县鄯开矿业有限责任公司，地址：鄯善县新城东路1590号。法定代表人：李秋林，董事长。委托诉讼代理人：马继东，公司职员。委托诉讼代理人：马国强，公司职员。被上诉人（原审被告）:乌鲁木齐市光原电气有限公司，地址：乌鲁木齐市沙依巴克区青峰路633号蓝天青峰丽景小区2-2。法定代表人：秦志毅，公司总经理。委托诉讼代……