装饰装修合同纠纷 （2021）新01民终2604号

案涉双方虽未签订书面《装饰装修合同》，但已形成事实上的装饰装修合同关系，该装饰装修合同未违反法律、行政法规的强制性规定，对双方当事人具有法律约束力，双方均应依照合同约定履行义务，否则应承担相应的违约责任。第一，关于吕宝海主张的解除吕宝海与勇佳鑫达公司签订的《装饰装修合同》的诉讼请求。吕宝海按照约定向勇佳鑫达公司支付装修款，勇佳鑫达公司应当按照约定完成装修合同，勇佳鑫达公司使用的装修材料不符合消防要求，勇佳鑫达公司应当及时更换，勇佳鑫达公司以装修材料已经第三方凯德公司同意入场为由，拒绝更换装修材料，导致被责令停工，责任应当勇佳鑫达公司承担。停工后，亦无法按期交工勇佳鑫达公司未按期交工，构成违约，对于吕宝海要求解除合同的诉讼请求，符合法律规定，一审法院予以支持；第二，关于吕宝海主张的返还装修款12，000元的诉讼请求。根据中天造价［2020］鉴字第00522号工程造价鉴定意见书的鉴定意见，勇佳鑫达公司装修部分的工程量造价为4，131.47元。故勇佳鑫达公司应当返还吕宝海的装修款为7，868.53元（12，000元-4，131.47元）；第三，关于吕宝海要求勇佳鑫达公司支付逾期违约金13，0

案涉双方虽未签订书面《装饰装修合同》，但已形成事实上的装饰装修合同关系，该装饰装修合同未违反法律、行政法规的强制性规定，对双方当事人具有法律约束力，双方均应依照合同约定履行义务，否则应承担相应的违约责任。第一，关于吕宝海主张的解除吕宝海与勇佳鑫达公司签订的《装饰装修合同》的诉讼请求。吕宝海按照约定向勇佳鑫达公司支付装修款，勇佳鑫达公司应当按照约定完成装修合同，勇佳鑫达公司使用的装修材料不符合消防要求，勇佳鑫达公司应当及时更换，勇佳鑫达公司以装修材料已经第三方凯德公司同意入场为由，拒绝更换装修材料，导致被责令停工，责任应当勇佳鑫达公司承担。停工后，亦无法按期交工勇佳鑫达公司未按期交工，构成违约，

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）新01民终2604号 上诉人（原审被告）：乌鲁木齐勇佳鑫达装饰装修有限公司，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）苏州东街**广汇美居物流园********。 法定代表人：朱勇，该公司总经理。 被上诉人（原审原告）：吕宝海，男，1973年1月28日出生，汉族，乌鲁木齐经济技术开发区誉悦……