建设工程施工合同纠纷 （2015）承民终字第811号

统建公司承包案外人承德市永利房地产开发有限公司开发建设的清越华庭小区附属配套、外网工程及景观绿化工程后，将清越华庭小区室外喷锚工程分包给没有施工资质的胡海军，违反法律规定。胡海军与统建公司签订的《工程内部承包合同》，应认定无效。胡海军承包的喷锚建设工程已竣工验收合格，统建公司应参照合同约定支付工程价款。在施工过程中，统建公司工地代表已对胡海军完成的工程量予以确认并出具了工程结算书。承德宏伟工程造价咨询有限责任公司的鉴定结论阐明，未考虑隐藏部分，山体表面凹凸的部分按平均10%增加工程量，由于现貌已分不清加固、素锚喷的具体部位，无法分别计算面积，因此本次鉴定按原来建设单位提供的结算书中的锚喷单价及面积分配比例计算。该结论不能如实反映胡海军实际完成工程量，不能对抗统建公司工地代表已对胡海军完成的工程量出具的工程决算书。统建公司应按决算书向胡海军支付工程款。胡海军与统建公司对所签订的《工程内部承包合同》的无效均有过错，胡海军要求统建公司支付逾期付款利息的请求，本院不予支持。据此，原审法院判决：一、被告承德统建建筑工程有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告胡海军工程款802335.10元人民币

统建公司承包案外人承德市永利房地产开发有限公司开发建设的清越华庭小区附属配套、外网工程及景观绿化工程后，将清越华庭小区室外喷锚工程分包给没有施工资质的胡海军，违反法律规定。胡海军与统建公司签订的《工程内部承包合同》，应认定无效。胡海军承包的喷锚建设工程已竣工验收合格，统建公司应参照合同约定支付工程价款。在施工过程中，统建公司工地代表已对胡海军完成的工程量予以确认并出具了工程结算书。承德宏伟工程造价咨询有限责任公司的鉴定结论阐明，未考虑隐藏部分，山体表面凹凸的部分按平均10%增加工程量，由于现貌已分不清加固、素锚喷的具体部位，无法分别计算面积，因此本次鉴定按原来建设单位提供的结算书中的锚喷单价及

河北省承德市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）承民终字第811号上诉人（原审被告）承德统建建筑工程有限公司，住所地河北省承德市双桥区陕西营3号楼。法定代表人张青林，经理。委托代理人武立斌，北京市乾源律师事务所律师。被上诉人（原审原告）胡海军。委托代理人杨常青，河北承天律师事务所律师。上诉人承德统建建筑工程有限公司（以下简称统建公司）因与被上诉人胡海军建设工程施工合同纠纷一案，不服河北省承德……