建设工程施工合同纠纷 （2019）浙05民终656号

根据双方签订的各份合同和协议，一审确认百利得公司还应支付永成建工1370000元（涉案的工程总价款8805000元+泄爆墙价款136303元+分包管理费150000元-7721303元=1370000元）。对均胜公司认为分包管理费150000元不应支付和保留金期限未到的抗辩与查明事实不符，不予采纳。因涉案工程的竣工验收事宜涉及多方主体，出现逾期竣工验收的客观结果，综合本案的实际情况，从目前当事人双方提供的证据材料看，可能是多方原因导致，故一审确定百利得公司支付永成建工工程款1370000元，酌情确定永成公司支付均胜公司逾期违约金70000元，对双方其他的本诉和反诉请求不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决：一、均胜公司支付永成公司工程款1370000元，限于判决生效之日起十日内付清；二、驳回永成公司其他的本诉请求；三、永成公司支付均胜公司逾期违约金70000元，限于判决生效之日起十日内付清；四、驳回均胜公司其他的反诉请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加

根据双方签订的各份合同和协议，一审确认百利得公司还应支付永成建工1370000元（涉案的工程总价款8805000元+泄爆墙价款136303元+分包管理费150000元-7721303元=1370000元）。对均胜公司认为分包管理费150000元不应支付和保留金期限未到的抗辩与查明事实不符，不予采纳。因涉案工程的竣工验收事宜涉及多方主体，出现逾期竣工验收的客观结果，综合本案的实际情况，从目前当事人双方提供的证据材料看，可能是多方原因导致，故一审确定百利得公司支付永成建工工程款1370000元，酌情确定永成公司支付均胜公司逾期违约金70000元，对双方其他的本诉和反诉请求不予支持。据此，依照《中华

浙江省湖州市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙05民终656号 上诉人（原审被告、反诉原告）：均胜汽车安全系统（湖州）有限公司[变更前企业名称为百利得（湖州）汽车安全系统有限公司]，住所地浙江省湖州市长兴县和平镇新港村后山自然村。 法定代表人：范琦，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：李刚，上海邦信阳中建中汇律师事务所律师。 被上诉人（原审原告、反诉被告）：绍兴永成建工有限公司，住所地……