建设工程合同纠纷 （2016）吉08民终1240号

原告与被告之间签订了施工合同，双方当事人对合同效力问题以及由于被告原因造成工程停工给原告造成损失的客观实际情况均没有异议。根据《中华人民共和国合同法》第六十条规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。”由于被告没有及时向原告交付施工场地，没有尽到合同的义务，从而导致了原告的客观损失。虽然双方继续履行了该合同，原告也将后续工程施工完毕，但根据《中华人民共和国合同法》第一百一十二条：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。“的规定，被告仍需向原告承担误工的损失。据此，被告应当向原告支付1282600.00元误工损失。综上，原告主张的误工损失，具有事实和法律依据，应予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百一十二条规定，判决：被告白城市公路工程建设办公室于本判决生效后五日内给付原告大安市长城有限责任公司误工损失1282600.00元。案件受理费16478.00元，鉴定人员出庭费用200.00元由被告负担。本院二审

原告与被告之间签订了施工合同，双方当事人对合同效力问题以及由于被告原因造成工程停工给原告造成损失的客观实际情况均没有异议。根据《中华人民共和国合同法》第六十条规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。”由于被告没有及时向原告交付施工场地，没有尽到合同的义务，从而导致了原告的客观损失。虽然双方继续履行了该合同，原告也将后续工程施工完毕，但根据《中华人民共和国合同法》第一百一十二条：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。“的规定

吉林省白城市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）吉08民终1240号上诉人（原审被告）：白城市公路工程建设办公室。负责人：李德安，系该单位主任。委托诉讼代理人：安娜，系吉林金辉律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：大安市长城有限责任公司。法定代表人：单加英，系该单位经理。委托诉讼代理人：李佩璟，系吉林厚合律师事务所律师。上诉人白城市公路工程建设办公室（以下简称公路工程办）因与被上诉人大安市长……