建设工程施工合同纠纷 （2019）苏03民终1005号

“李清平己经履行了幕墙工程施工的主合同义务”，但并未查明何时竣工。李清平不竣工，天闽公司当然可以行使后履行抗辩权拒付工程款。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期”的规定，可以认为涉案工程竣工日期为2015年9月6日。李清平逾期竣工，天闽公司不仅可以拒付工程款，而且有权要求其承担赔偿责任。五、李清平少提供约1000万元的材料发票。合同第2条第1.4约定“合同价款1785万元，本价款需含材料发票13700000.00元”。李清平开具材料发票，天闽公司才能付款。李清平不提交足够材料发票，建设方不与天闽公司结算。合同还约定“如甲方有确认变更或签证，则做相应调整。”现结算总造价18743062.6元，李清平应开具材料发票14385430元。至李清平起诉时，天闽公司己给付90%以上的工程款，而李清平就其开具的发票没有提供证据，按照天闽公司的自认，李清平约开具500万元发票，只有李清平应开具发票的三分之一左右。最高人民法院《第八次全国法院

“李清平己经履行了幕墙工程施工的主合同义务”，但并未查明何时竣工。李清平不竣工，天闽公司当然可以行使后履行抗辩权拒付工程款。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期”的规定，可以认为涉案工程竣工日期为2015年9月6日。李清平逾期竣工，天闽公司不仅可以拒付工程款，而且有权要求其承担赔偿责任。五、李清平少提供约1000万元的材料发票。合同第2条第1.4约定“合同价款1785万元，本价款需含材料发票13700000.00元”。李清平开具材料

江苏省徐州市中级人民法院民 事 判 决 书(2019)苏03民终1005号上诉人(原审被告)：福建省天闽建筑装饰有限公司，住所地福建省福州市鼓楼区八一七北路81号五洲大厦写字楼11层C、D单元。法定代表人：俞若明，该公司董事长。委托诉讼代理人：邓永军，江苏利尚律师事务所律师。委托诉讼代理人：张国庆，江苏利尚律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：李清平，男，1969年8月11日生，汉族，住陕西省西安……