建设工程施工合同纠纷 （2015）筑民一终字第757号
裁判要旨
关于林峰消防开阳分公司是否应承担本案消防工程验收义务的问题，双方签订的《消防工程安装合同》约定由林峰消防开阳分公司按设计图纸及要求施工并组织工程验收，合同第四条约定包工包料包验收，工程价款250000元是包含消防备案所产生的费用。故被上诉人应当承担组织消防工程的验收义务。由于双方签订的《消防工程安装合同》第六条第2点约定了工程量变化和设计变更工程可以顺延，根据贵州省开阳县人民法院（2013）开民初字第1409号和本院（2014）筑民一终字第470号生效判决查明的事实，本案消防工程在施工过程中，经双方口头协商，增加了部分施工项目。因此工期应当顺延，对上诉人称由于被上诉人拖延工期造成逾期完工的主张，本院不予采信。对于上诉人主张的400000元经济损失，由于上诉人王炎华与贵州盛华房地产开发有限公司的《房屋出租合同》签订时间为2012年6月13日，约定的租期为2012年6月15日至2018年6月14日。上诉人航鑫隆公司与被上诉人林峰消防开阳分公司签订的《消防工程安装合同》的时间为2012年7月20日。可见上诉人在签订《消防工程安装合同》之前就已将房屋出租给他人，由此产生的经济损失应由上诉人自行
摘要
关于林峰消防开阳分公司是否应承担本案消防工程验收义务的问题，双方签订的《消防工程安装合同》约定由林峰消防开阳分公司按设计图纸及要求施工并组织工程验收，合同第四条约定包工包料包验收，工程价款250000元是包含消防备案所产生的费用。故被上诉人应当承担组织消防工程的验收义务。由于双方签订的《消防工程安装合同》第六条第2点约定了工程量变化和设计变更工程可以顺延，根据贵州省开阳县人民法院（2013）开民初字第1409号和本院（2014）筑民一终字第470号生效判决查明的事实，本案消防工程在施工过程中，经双方口头协商，增加了部分施工项目。因此工期应当顺延，对上诉人称由于被上诉人拖延工期造成逾期完工的主张
正文（节选）
贵州省贵阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）筑民一终字第757号上诉人（原审原告）王炎华，男，1980年4月5日出生，汉族。上诉人（原审原告）贵州航鑫隆贸易有限公司，住所地贵州省贵阳市云岩区威清路8号13层1号。法定代表人王炎华，该公司总经理。上列二上诉人共同委托代理人陈德平，贵州黔鹰律师事务所律师。上列二上诉人共同委托代理人范琴英，贵州黔鹰律师事务所律师。被上诉人（原审被告）贵阳林峰消……