建设工程施工合同纠纷 （2017）新2327民初2083号

原、被告口头达成的《建设工程施工合同》，系双方真实意思表示，且已实际履行，系有效合同，原、被告应当按照合同约定履行各自的权利义务。 本案中，原告主张双方结算应当按湖北定额（2008）计算价款，被告主张按湖北定额（2003）计算价款。 由于本案中双方对结算定额未进行约定，但原告书面请求被告后，被告同意2012年零星工程按湖北定额（2008）计算价款，约定显然有效，故应当按湖北定额（2008）计算价款，经新疆方夏建设工程项目管理有限公司鉴定故本案工程价款应为18918431.13元，被告已支付15258016元，剩余工程款3660415.13元，被告理应予以支付，本院予以支持。 对原告主张自2013年5月15日起按年利率6.4%计算至工程款付清之日止的利息的诉讼请求，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包

福建省琯头建筑工程有限公司与新疆宜化化工有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

新疆维吾尔自治区吉木萨尔县人民法院 民 事 判 决 书 （2017）新2327民初2083号 原告：福建省琯头建筑工程有限公司，住所地福建省连江县琯头镇开放西路**。 法定代表人：张建斌,公司董事长。 委托诉讼代理人：杨祯华，男，该公司员工。 委托诉讼代理人：周盛荣，新疆明笃律师事务所律师。 被告：新疆宜化化工有限公司，住所地新疆昌吉州准东经济技术开发区新疆宜化低碳循环经济产业园。 法定……