建设工程合同纠纷 （2016）浙02民终2713号

根据本案事实，涉案工程约在2014年4、5月间停工，此后再未恢复施工，故双方之间的建设工程施工合同于该时间节点已经完全终止履行，涉案工程价款优先受偿权应于该时间节点起算。上诉人于2016年2月25日起诉主张建设工程价款优先受偿权，已经超过法定期限，原审法院对该诉请不予支持，并无不当。上诉人主张涉案建设工程施工合同于2016年4月28日双方达成结算协议时终止，与事实不符，本院难以采信。因此，上诉人之上诉理由不足，本院不予支持。综上，原审判决认定事实清楚，实体处理得当。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项、第一百七十五条的规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费50元，由上诉人宁波天阳建设有限公司负担。本判决为终审判决。审　判　长　　俞灵波代理审判员　　闵群锋代理审判员　　李春燕二〇一六年十月三十一日书　记　员　　陆　琼 更多数据：www.

根据本案事实，涉案工程约在2014年4、5月间停工，此后再未恢复施工，故双方之间的建设工程施工合同于该时间节点已经完全终止履行，涉案工程价款优先受偿权应于该时间节点起算。上诉人于2016年2月25日起诉主张建设工程价款优先受偿权，已经超过法定期限，原审法院对该诉请不予支持，并无不当。上诉人主张涉案建设工程施工合同于2016年4月28日双方达成结算协议时终止，与事实不符，本院难以采信。因此，上诉人之上诉理由不足，本院不予支持。综上，原审判决认定事实清楚，实体处理得当。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项、第一百七十五条的规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费5

浙江省宁波市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）浙02民终2713号上诉人（原审原告）：宁波天阳建设有限公司。住所地：奉化市中山东路**幢****室。法定代表人：毛志亚，该公司总经理。委托代理人：章亚珍，浙江正雅律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：奉化世纪大石史诗博览馆有限公司。住所地：奉化市溪口镇公园路前文岙。法定代表人：叶忠真，该公司执行董事、经理。上诉人宁波天阳建设有限公司（以下简称……