定作合同纠纷 （2020）闽0781民初114号
裁判要旨
蓝盾公司与中博公司签订的合同虽然名为《采购合同》，但从内容看，蓝盾公司不仅要提供防火门防火卷帘门的制作、安装服务（含门框灌水泥砂浆），还要确保产品安装调试与工程进度同步，并确保通过政府有关部门签收，可见蓝盾公司并不是单纯的制作防火门防火卷帘门及交付成果，而是要配合工程进度来安装及由政府验收。 建设工程合同是承揽合同中一种特殊的有名合同，双方签订的合同符合建设合同分包关系，因此本案案由应为建设工程施工合同纠纷。 关于中博公司是否应支付蓝盾公司工程款的问题。 在合同履行中,因案涉工程项目停工至今并仍处于未完成阶段,导致蓝盾公司剩余的工程无法继续进行，蓝盾公司施工的工程不可能进行验收,依据公平原则,蓝盾公司已施工的部分,应参照约定计算工程价款,蓝盾公司请求按约定支付款项的诉讼请求,依法应予支持。 2018年6月6日，董必连在蓝盾公司向中博公司出具的催款函上签字，确认了尚欠360731元，故中博公司应支付蓝盾公司货款360731元。 依照《中华人民共和国合同法》第一百一十四条的规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法
摘要
福建诚安蓝盾实业有限公司、福建中博房地产开发有限公司定作合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
福建省邵武市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）闽0781民初114号 原告：福建诚安蓝盾实业有限公司，住所地邵武市城郊经济技术开发区。 法定代表人：吴相林，总经理。 委托诉讼代理人：熊松声，男，福建诚安蓝盾实业有限公司员工，住邵武市。 被告：福建中博房地产开发有限公司，住所地邵武市熙春路与华光路交汇口电信大楼8层。 法定代表人：林惠珍，经理。 原告福建诚安蓝盾实业有限公司（以下简……