建设工程施工合同纠纷 （2016）闽04民终1399号

2013年3月10日，国泰公司、泓盛公司双方签订了《建设工程施工合同》，符合合同成立生效的条件，对当事人具有法律约力。该合同约定，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同，合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。泓盛公司职工宿舍3#、4#楼工程项目于2013年9月22日以来因资金困难原因长期停工，泓盛公司又无法支付国泰公司工程款，国泰公司要求解除合同，未违反合同约定及法律规定，予以支持。国泰公司要求泓盛公司支付工程造价款4044093元，有福建庸博咨询有限公司出具的建设工程结算审核意见确认书、工程审核书、授权委托书、证明等证据证实，事实清楚，证据充分，该诉讼请求予以支持。泓盛公司逾期付款应按银行同期贷款利率支付国泰公司利息414519元（从2014年11月28日起按年利率6.15%计算计至2016年7月27日止），及之后利息按此标准计至泓盛公司实际付清工程款之日止。因该工程泓盛公司于2014年7月3日报停建设，国泰公司已于2014年10月16日向泓盛公司发出催款通知，泓盛公司于2014年11月27日因金沙园公司收购涉案标的代为支付工程款，

2013年3月10日，国泰公司、泓盛公司双方签订了《建设工程施工合同》，符合合同成立生效的条件，对当事人具有法律约力。该合同约定，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同，合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。泓盛公司职工宿舍3#、4#楼工程项目于2013年9月22日以来因资金困难原因长期停工，泓盛公司又无法支付国泰公司工程款，国泰公司要求解除合同，未违反合同约定及法律规定，予以支持。国泰公司要求泓盛公司支付工程造价款4044093元，有福建庸博咨询有限公司出具的建设工程结算审核意见确认书、工程审核书、授权委托书、证明等证据证实，事实清楚，证据

福建省三明市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）闽04民终1399号上诉人（原审被告）：三明泓盛纺织有限公司，住所地三明高新技术产业开发区金沙园。法定代表人：李源旗，董事长。委托诉讼代理人：卓智勇，北京大成（福州）律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：福建省国泰建设有限公司，住所地沙县城乡规划建设局。法定代表人：雷志成，董事长。委托诉讼代理人：陈景忠，沙县法律服务中心法律工作者。上诉人三明泓……