买卖合同纠纷 （2017）浙07民终4808号

星辰公司与群升公司之间的定作合同关系系双方当事人真实意思表示，且不违反法律规定，应确认合法有效。群升公司尚欠星辰公司货款1922448元，事实清楚。群升公司未按约支付货款的行为，已构成违约，应承担相应的违约责任。故星辰公司要求群升公司支付货款1922448元并从2015年9月20日起按中国人民银行同期同档次贷款基准利率计算至判决确定付款之日止赔偿利息损失的主张，合法有据，予以支持。关于星辰公司是否违约问题，双方约定总工期为80个工作日，从合同生效之日起计算，合同生效以定金全额支付为准，主要设备进场3日内群升公司再支付货款210万元，未按时付款，工期顺延。根据双方的上述约定，工期以工作日计算，应扣除双休日和法定节假日，群升公司应在主要设备进场3日内需支付的210万元货款延迟至2014年5月7日支付，延迟支付期间的工期应予以扣除，经计算，星辰公司需在2014年8月16日前完工。故即使以群升公司认可的2014年7月22日开始调试，也应认定星辰公司已在约定的期限内完工。但之后星辰公司未按承诺的期限更换喷粉枪，逾期天数为40天，存在违约，应承担相应的违约责任。双方约定每延迟一天，按收到货款金额的

星辰公司与群升公司之间的定作合同关系系双方当事人真实意思表示，且不违反法律规定，应确认合法有效。群升公司尚欠星辰公司货款1922448元，事实清楚。群升公司未按约支付货款的行为，已构成违约，应承担相应的违约责任。故星辰公司要求群升公司支付货款1922448元并从2015年9月20日起按中国人民银行同期同档次贷款基准利率计算至判决确定付款之日止赔偿利息损失的主张，合法有据，予以支持。关于星辰公司是否违约问题，双方约定总工期为80个工作日，从合同生效之日起计算，合同生效以定金全额支付为准，主要设备进场3日内群升公司再支付货款210万元，未按时付款，工期顺延。根据双方的上述约定，工期以工作日计算，应

浙江省金华市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）浙07民终4808号上诉人（原审原告、反诉被告）：浙江星辰涂装设备有限公司，住所地浙江省永康市江南街道白云工业功能分区云三路26号第3幢。法定代表人：金丽燕，总经理。委托诉讼代理人：成智慧，永康市四方法律服务所法律工作者。上诉人（原审被告、反诉原告）：群升集团有限公司，住所地浙江省永康市永拖路59号。法定代表人：徐步升，董事长。委托诉讼代理人：……