建设工程分包合同纠纷 （2020）辽01民终15233号

关于原告姚永权、被告送变电公司、第三人鸿信公司之间的法律关系及送变电公司与鸿信公司签订的《劳务分包合同》的效力以及送变电公司是否应当向姚永权支付劳务费的问题。纵观本案查明的事实，被告送变电公司总承包案涉工程后，原告姚永权的施工队自2018年5月21日起即进场为案涉工程进行劳务施工，施工至2019年8月1日停工并留守三名人员看守现场至2019年9月15日。在原告姚永权的施工队施工期间内的2019年4月，被告送变电公司与第三人鸿信公司签订《劳务分包合同》，约定被告送变电公司将案涉工程的劳务分包给第三人鸿信公司，原告姚永权作为第三人鸿信公司的委托代理人签字；同时原告姚永权与第三人鸿信公司签订《鸿信电力战略合作协议书》，约定姚永权使用鸿信公司的资质以鸿信公司名义承接工程，鸿信公司向姚永权收取一定的管理费。原告姚永权的施工队退场后，2019年9月26日原告姚永权作为施工队与被告送变电公司签订《确认单》、《5月至8月人工》工资表、《2019年3月份职工出勤情况月报》，双方对原告姚永权的施工队2018年5月21日至2018年8月20日劳务费未发放情况、2019年1月21日至2019年1月25日应补发

关于原告姚永权、被告送变电公司、第三人鸿信公司之间的法律关系及送变电公司与鸿信公司签订的《劳务分包合同》的效力以及送变电公司是否应当向姚永权支付劳务费的问题。纵观本案查明的事实，被告送变电公司总承包案涉工程后，原告姚永权的施工队自2018年5月21日起即进场为案涉工程进行劳务施工，施工至2019年8月1日停工并留守三名人员看守现场至2019年9月15日。在原告姚永权的施工队施工期间内的2019年4月，被告送变电公司与第三人鸿信公司签订《劳务分包合同》，约定被告送变电公司将案涉工程的劳务分包给第三人鸿信公司，原告姚永权作为第三人鸿信公司的委托代理人签字；同时原告姚永权与第三人鸿信公司签订《鸿信电

辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）辽01民终15233号上诉人（原审被告）：内蒙古送变电有限责任公司，住所地内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区锡林南路**。法定代表人：王建国，该公司总经理。委托诉讼代理人：郭永利，北京策略（呼和浩特）律师事务所律师。委托诉讼代理人：褚文磊，北京策略（呼和浩特）律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：姚永权，男，1980年12月8日出生，蒙古族，住内蒙古……