建设工程施工合同纠纷 （2019）川08民终1702号

本案争议焦点为1、东唐公司是否还应向国丰公司支付工程款，是否应当返还扣留款39.6万元，是否应当从中扣除81万元；2、国丰公司是否延误工期，是否应承担违约责任；3、东唐公司是否应当支付延迟拨款的工程滞纳金；4、国丰公司诉请被告返还代付材料款161070.00元及利息的诉讼请求是否支持；5、东唐公司请求国丰公司开具11219687.79元款项的发票是否支持。 一审法院认为，1、东唐公司是否还应当支付国丰公司工程款，是否应当从工程款中扣除81万元的问题。东唐公司与国丰公司签订的《青川县新老城区结合部文化景观挡土墙工程分包合同》系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合同合法有效。国丰公司按照合同约定履行完合同义务，所完成的工程已竣工验收，并交付使用。国丰公司完成的工程量，经审核，工程价款确定为11219687.79元，国丰公司已经领取了部分工程款，目前东唐公司尚欠国丰公司工程款111.9687万元，双方对此均无异议。而东唐公司以业主还没有支付剩余款项和国丰公司一直没有提供所领取款项的发票为由进行抗辩。本院认为，东唐公司和国丰公司作为从事生产、经营的纳税义务人均应依法

本案争议焦点为1、东唐公司是否还应向国丰公司支付工程款，是否应当返还扣留款39.6万元，是否应当从中扣除81万元；2、国丰公司是否延误工期，是否应承担违约责任；3、东唐公司是否应当支付延迟拨款的工程滞纳金；4、国丰公司诉请被告返还代付材料款161070.00元及利息的诉讼请求是否支持；5、东唐公司请求国丰公司开具11219687.79元款项的发票是否支持。 一审法院认为，1、东唐公司是否还应当支付国丰公司工程款，是否应当从工程款中扣除81万元的问题。东唐公司与国丰公司签订的《青川县新老城区结合部文化景观挡土墙工程分包合同》系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合同合法

四川省广元市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川08民终1702号 上诉人（原审原告、反诉被告）：四川国丰建设集团有限公司，住所地：达州市达川区袁家巷。 法定代表人：周中同，公司总经理。 委托诉讼代理人：李洪军，四川弘旺律师事务所律师。 委托诉讼代理人：汤仕林，四川普天信律师事务所律师。 上诉人（原审被告、反诉原告）：重庆东唐胜景园林景观艺术有限公司，住所地：重庆市渝北区回兴街道食品城……